建筑勞務合同精選(九篇)
前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的建筑勞務合同主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。
第1篇：建筑勞務合同范文
乙方：
為保證雙方合法權益，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協調一致，訂立本合同。
一、 施工內容：
1、 工程名稱：
2、 工程內容：模板工程
二、 承包方式：
1、 承包人工費按平米包干，每平方米建筑面積 元(陽臺面積按一半計算建筑面積)。
2、 乙方自備工具、材料有：電鋸、電刨子、白線、墨汁、水平尺、安全帽。
3、 承包內容：
乙方所承擔承包工程內的所有木工活(木制作安裝及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，待工程完工時，負責把釘子起完，木材放整齊。自焊楔余子，負責裝卸返庫。
4、管理內容：
1) 遵守公司的各項規章制度，服從領導、聽從指揮。
2) 無論任何班組如有工人偷、盜工地材料，罰款及后果由承包人承擔。
3)承包隊所承包工程實行全過程管理，即從進入工地開始施工到竣工驗收合格后的全方位管理承包。
三、 合同工期：自 年 月 日開工
至 年 月 日竣工
四、 質量標準：合格
1)、嚴格按設計要求施工，必須滿足規范規定。
2)、對工程質量超出允許偏差，甲方對乙方嚴格處罰。
3)、造成嚴重后果的，發生的一切經濟損失由乙方負責。
五、 安全標準：安全無事故施工
1、 嚴格執行安全操作規程，不違章作業。班長做好班前安全交底，做到“三不傷害”，杜絕一切事故發生。因違反操作規程施工，發生傷亡事故除追究乙方責任外，并按有關規定罰款，造成經濟損失及嚴重后果，乙方自負。
2、 嚴格執行公司安全生產有關各項條例。
六、 材料管理：
1、 執行材料消耗定額。
2、 限額領料，乙方必須指派專人領料。
3、 超出限額消耗材料，用料不合理，材料丟失浪費造成的經濟損失由乙方承擔，甲方按原價從乙方承包費中扣取。
七、 現場管理：
1、 施工現場做到工完料凈場地清。乙方不清理甲方另行安排所發生的費用，加倍從乙方承包費中扣取。
2、 甲方負責乙方所有的材料運到現場，乙方負責卸車并入庫，堆放整齊，文明施工。
八、 付款方式：
施工期間甲方按月份預借給乙方生活用款，待竣工驗收達到質量標準，其材料消耗、工期、安全各項均達到要求標準后，付款總額達到70%，年底前再付20%，余下10%在次年7月1日前結清。
九、 違約責任：
1、 對中途不干造成的一切損失由乙方承擔。已發生的人工費甲方概不負責。
2、 竣工驗收后，如乙方達不到驗收標準，扣罰承包費用的20%。
3、 對不按工地要求和違反工序施工造成其它工種窩工損失，由造成者(乙方)負責。乙方擅自停工、造成間接損失均按實際計算費用，全部由乙方負責。
4、 乙方未按合同工期完成者，每延誤一天扣罰承包費2%。
5、 若由甲方原因或不可抗力的因素造成窩工、停工，工期相應順沿。
十、 本合同未盡事宜由雙方商定后予以補充。
十一、 本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自雙方簽字蓋章后生效。
合同終止條件：
1、 乙方按甲方要求完成各項指標，甲方付清承包費后合同自然終止。
2、 甲方中途辭退乙方或乙方中途不干，本合同隨之終止。
甲 方： 乙 方：
第2篇：建筑勞務合同范文
建筑鋼筋工勞務合同范文1甲方：
乙方：
經甲乙雙方共同協商，甲方將鄒城市嶧山鎮綜合辦公樓改擴建工程委托給乙方施工，為明確雙方職責，保質保量按期完工，經雙方協商，特簽訂本合同，以資共同執行。
一、工程名稱：鄒城市嶧山鎮政府駐地院內。
二、工程量：按實際竣工面積為準，基礎層按一層計算。
三、工程結構：磚混結構，基礎為鋼筋混凝土條形基礎。
四、工程內容：磚砌體、混凝土、木工模板、鋼筋工、裝飾裝修。
五、工程工期：本工程基礎、主體、裝飾裝修及安裝工程自20xx年8月28日起，至20xx年9月18日止;在施工過程中因甲方工程款不到位、或甲方材料供應不及時、不可抗力造成的停工，工期順延由甲方負責。
六、工程質量：合格。不能出現浪費建筑材料的現象，不能出現由于乙方施工責任造成的返工現象，如有發生工料自負，甲方概不負責，并扣除一定的工程款作為罰金。
七、承包方式：以包清工的方式，鋼木瓦工綜合單價47.00元/平方米，按圖紙面積為準不包括其他項目，如有變更，另外計算，具體另行協商。如發生零星用工現象人工工資單價( )元。甲方提供一切使用的機械設備、工具用具及機具的維護維修;并負責技術、塔吊操作及聯系工地一切事務。
八、撥款方式：甲方在主體工程完成后撥付工程款的70%，其余工程款待竣工驗收合格后一次付清剩余工程款項。
九、安全施工：乙方在施工中按規范施工，安全第一，預防為主;文明施工，如出現意外工傷事故，甲方概不負責，乙方自行解決。
十、未盡事宜，經甲乙雙方協商共同解決，本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，工程款負付清后作
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑鋼筋工勞務合同范文2甲方： ( 以下簡稱甲方)
乙方： ( 以下簡稱乙方)
為確保甲方承建的勞務承包合同工程順利完工，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，按照高標準、嚴要求完成施工任務的總體目標，同時也為明確甲乙雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任，經雙方協商，簽訂本合同，條款如下：
第一條 工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.主體等所有鋼筋工程的制作和安裝。鋼筋機械、扎絲自帶。
第二條 工期
1.開工日期：年月日開工。
2.竣工日期：年月日竣工。
3.工期必須以甲方工期為準。如未按建設合同工期完成罰款由乙方承擔。如提前完成工期予以獎勵。
第三條：質量標準
按總包合同的質量約定，國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，達到質量評定優良等級。
(1)、對本合同勞務分包范圍內的工程質量向工程承包人負責，組織具有相應的資格證書的熟練工人投入工作;自覺遵守法律法規及有關規章制度;并且提供勞務分包公司的營業執照、資質證書、各工種證件。
(2)嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準;
第四條：質量、安全及文明施工的要求
(1)科學安排作業計劃;保證工期;加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全;承包方承擔本工程施工期間所發生的工作人員傷亡事故及由此引起的經濟賠償，自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各種罰款。
(2)自覺遵守工地的施工現場管理制度及材料出入庫保管制度。
第五條：勞務報酬的支付方式
鋼筋制作安裝含扎絲 元/噸，焊接、絲接另行計算。 完成總工程量50萬付乙方工程量款 %主體竣工驗收后付至 %，余額當年內付清。
第六條：勞務分包方責任：
1、 保證所承擔工程的施工質量，保證甲方指定的工期、施工進度。
2、 保證服從甲方現場施工管理人員的管理。
3、 保證服從國家、地方及施工現場的各項制度。
4、甲方所支付給乙方的工程款，乙方須優先保證農民工工資，若因拖欠民工工資引起糾紛，一切后果由乙方承擔，與甲方無關。
第七條：甲方責任
由于付款不及時造成的損失，由甲方承擔。
第八條：其他
其他事宜參照《建筑工程施工合同》通用條款。
本協議在履行過程中發生的爭議，雙方協商解決，協議不成的提交工程所在地人民法院裁決。
本協議一式二份，甲乙雙方各持一份，簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑鋼筋工勞務合同范文3甲方： (簡稱甲方) 乙方： (簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商，甲方決定將其承建的( )鋼筋分項工程施工承包給乙方施工，達成以下協議條款：
一、承包方式、范圍及單價
1、承包方式：乙方包工不包料
2、承包范圍：負責設計施工圖及變更圖從基礎一下起所有地基基礎和主體的鋼筋分項工程施工。
3、按設計建筑面積計算為準，施工單價為：此工價包含施工過程中除鋼筋材料外的所有耗材，施工機械、用具，承建范圍內在施工過程中的材料管理、集中堆放等。
二、質量要求
1、按國家相關質量要求標準驗收，質量必須達到合格(含合格以上)。
2、鋼筋加工、安裝必須按設計圖紙及變更圖尺寸施工，如不按圖紙設計施工所造成的一切損失由乙方負責。
3、乙方施工每道程序后，必須清理其施工現場殘留物，不能影響下一道工序施工。同時報項目部組織相關人員進行驗收，如有不符合規范要求必須立即整改。
4、鋼筋加工、焊接必須規范牢固，焊接接頭必須滿足規范要求強度。
5、乙方必須提前6天向項目部上報所需鋼筋數量，項目部按國家及行業規定保證定量供給，由于管理不善造成浪費的差額由乙方自行負責。
6、在工程質量上不合格造成返工、材料浪費，乙方自行負責并賠償相應損失。
7、如在混凝土澆筑完成后因為乙方未按圖紙要求預留好保護層厚度而出現露筋的，乙方必須按要求及時處理。
8、乙方在施工現場未安裝完的鋼筋等材料必須及時收回，并堆放到指定地點，不能出現亂丟亂放現象，如發現視情節輕重將對乙方進行處罰。
三、施工安全
1、乙方合同簽定人是自己施工區域內安全第一責任人，對自己施工區域內施工安全負全部責任。
2、進入施工現場人員必須配戴安全帽，在各班組施工范圍內發現工人不戴安全帽的，第一次工人罰款：壹佰元，班組罰款：壹佰元;第二次工人罰款：貳佰元，班組罰款:貳佰元，以此類推，重犯重罰，罰款均從工程款中扣除(在施工過程中所發生的其他違反安全生產的行為均按本條執行)。
3、在施工現場人員不聽工地管理人員的安排和指揮罰款貳佰元至伍佰元。
4、盜竊工地上的材料罰款壹仟元，并按所盜竊材料10倍以上賠償，費用從施工班組工程進度款支付過程中扣除。
5、在工程質量上不合格造成返工、材料浪費，乙方自行負責并賠償相應損失。
四、工程款支付方式：
進度款按月工程量的70%支付，余款在工程驗收后一個月內扣除5%的質保金后全部支付給乙方，如在保修期內無任何質量問題，5%的質保金在保修期過后將全部退還給乙方，質保期定為一年。
五、工期要求：
1、乙方須在甲方指定的進度計劃時間內完成進度計劃施工任務。
2、乙方必須按期完成項目部安排的合理施工進度計劃，如未按期限完成，延期第一天罰款：伍佰元，第二天罰款：壹仟元，以此類推，并且甲方有權要求乙方退場(甲方只按照乙方所做工程量價款的90%結算給乙方)。
六、保修責任：
1、在施工期間，如乙方所負責的分項工程出現質量問題或乙方破壞到其它施工班組已完成的工程，乙方必須負責全部修復，修復所需費用由乙方全部承擔。
2、在竣工驗收合格后，乙方在保修期內接到項目部管理人員電話后48小時到現場免費處理，如乙方不按時到現場處理，甲方將自行派人處理，所產生的一切費用將從乙方質保金中扣除。
七、違約責任：
施工過程中乙方拒不執行甲方指令或故意拖延的，視乙方違約，乙方須付壹萬元的違約金給甲方，乙方認為甲方指揮錯誤，乙方有權提出與甲方協商，因甲方指令錯誤造成損失，由甲方承擔。施工過程中，如乙方不按甲方要求保障工程質量、進度，甲方有權更換班組，(甲方只按照乙方所做工程量價款的90%結算給乙方，若乙方無故退場甲方只按照所做工程量價款的50%結算給乙方)。
八、施工紀律
1、乙方合同責任人必須每天在施工現場認真管理，有事需向甲方請假，并得到甲方項目部主要負責人的親自批準。
2、保證24小時開機，如有無故關機、停機、不在施工現場1天罰款：伍佰元。
3、甲方通知的工作會議、現場會議，乙方必須按時參加，無故遲到一次罰款：貳佰元，缺席一次罰款：伍佰元。
4、乙方必須按時發放農民工工資，如不按時發放或結清，甲方一旦發現有權按照有關規定處理，并且每月上報一次發放工人工資花名冊。
5、施工中所有施工人員必須服從公司管理制度及現場施工管理人員指揮，若有違規者我公司將按公司管理處罰制度處罰。
6、施工中班組帶班人員必須配合施工人員每次放線，無故缺席每次罰款：貳佰元。
九、其他未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。此合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后即產生法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
第3篇：建筑勞務合同范文
提供勞務方（乙方）：____________________________
依照《中華人民共和國合同法》和其他相關法律、法規的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、勞務承包工程范圍及工作內容（見附表1）
四、工期________年____月____日開工，________年____月____日竣工。
五、承包勞務費用________元。（見附表1）
六、乙方投入工種及人數________人。
第二條 工程結算
第一個月預支生活費，按當月實際進場人數每人100元計算，下月結算時扣回，在工程施工進行中按當月完成的經甲方和監理驗收合格工程量結算，按比例扣除保修金（結款額度不超過已完成量的80%）。工程竣工驗收合格后，予以結算。
第三條 工程質量
甲方根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb50242-XX和相關文件組織驗收，乙方按照《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》gb50242-XX、施工圖紙、進度計劃、技術交底、安全交底要求，精心組織施工，保證工程質量，如因乙方施工原因造成質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔；如工程質量低劣又無法挽救的，由乙方負責賠償全部工料損失和甲方由此造成的其它損失。
第四條 安全生產
一、甲方對乙方承擔的工作要做安全交底，提出明確的安全要求，并進行監督檢查，檢查發現問題，甲方有權停止其工作并進行經濟處罰。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產用品，乙方經檢查方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，由乙方負全部責任。
二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決。甲方提供安全帽、工作服和電焊手套。
三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負全部責任。
第五條 生活管理
一、乙方工人進場后，由甲方提供住宿，生活用品乙方自備，生活用液化氣由甲方按定量提供。
二、生活需用之食物，由乙方自理。乙方工人如有疾病，醫療費用由乙方負責。
第六條 材料供應管理
乙方應根據甲方的進度要求編制自己的施工進度計劃并據此提出相關材料計劃，材料計劃經甲方工程師和項目負責人審核后方可采購。乙方應及時提供材料計劃并設專人向甲方辦理用料的限額領料手續。乙方應嚴格按照甲方提供的質量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪費及不合理的超出限額部分，由乙方負擔。乙方在施工中做到日用日清，活完料凈，保持現場整潔。
第七條 施工機具及耗材
一、乙方自備所有用到的工具和設備，保證使用需要。
二、甲方提供電線并提供焊條、電錘頭、鋸片等消耗品。
三、對甲方負責供應的用具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。
四、施工需用的中、小型機械，一臺機械應配備一名操作工持有相關上崗證）。
五、乙方自備所有水鉆鉆頭，保證使用需要。
第八條 現場管理
一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，在甲方現場負責人統一領導下組織施工，有關計劃、進度、材料供應等工作雙方應密切配合，保證施工順利進行。
二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，并指定專人負責現場保衛工作，嚴禁偷拿現場用料，如有違反現場管理制度的行為，甲方有權采取必要措施。
三、承包勞務人員要保持相對穩定，出入施工現場要穿戴甲方提供的工作服，戴安全帽，不準合同外人員出入現場和住宿。
第九條 違約責任
一、乙方承包的勞務項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到以上約定驗收標準，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。
二、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失；如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。
三、乙方必須按期保質保量完成工程內容，否則每逾期一天，應償付給甲方按承包工程勞務費1%的逾期違約金。
四、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金。
五、由于本合同為包總量合同，除甲方原因外的各種原因造成的怠工和一些不可預見的5個工日以下的怠工，由乙方承擔其費用。
第十條 附則
一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。可向建筑物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁或向人民法院。
二、本合同一式 兩 份，甲乙雙方各執一份。
三、雙方商定的其他條款：
第十一條 合同附件及有效期
一、合同附件：
1.附表1；
2.安全協議
二、本合同自雙方蓋章（簽字）之日起生效，至工程全部竣工并結算完畢后失效。
接受勞務方：________________________
____年____月____日
第4篇：建筑勞務合同范文
1)建筑工程項目中的勞務分包合同管理效率低下。談到建筑工程項目中的勞務分包合同管理就不可避免的聯系到社會上的焦點問題之一———農民工問題。一般情況下，在進行城鎮里面的建筑工程項目施工的過程之中，都會使用來自我國各個區域的農民工來進行施工工作。在這樣的用人背景下，就很難保證進行建筑工程項目施工的施工人員的綜合素養能夠滿足工作的實際需要。與此同時，這些農民工在進行建筑工程施工的過程之中，普遍存在著安全意識相對比較薄弱、法律意識相對淡薄的情況，并沒有形成保護自身合法權益的法律基本意識，進而導致這些農民工在簽訂勞務合同的過程之中，不注重對于自身合法的法律權益的維護。除此之外，這些農民工都是通過包工頭進行直接管理的，這些包工頭的文化素養和管理意識也不夠高，在進行管理的過程之中，也并沒有應用到相應的科學管理體系，這就導致這些農民工在進行建筑工程施工的過程之中，沒有嚴格的組織紀律對他們的行為進行約束，也沒有經過相應的安全知識普及，這就導致建筑工程項目在施工過程之中，很容易出現安全事故問題。
2)勞務工人流動性大，難以實現有效的監督管理。目前，很多的施工團隊在接到勞務合同之后，就很容易出現不服從施工承包單位的監督管理的問題，這就導致建筑工程項目在進行施工的過程之中，很容易出現相應的質量問題，給進行建筑工程承包的施工企業造成極大的聲譽影響。具體的來說，出現這種問題的根本原因就是我國的勞務市場的流動性太強，所雇傭的勞動工人來自五湖四海，其技術水平和職業素養都難以得到有效的保證，這就很容易導致建筑工程施工難以安全進行。在這樣的背景下，就很需要針對我國的勞務市場的具體情況，進行相應的勞務管理體系的制定，以便于保證在合理的勞務合同的管理之下，工程承包企業合法合理的進行建筑工程的施工工作。
2加強建筑工程項目中的勞務分包合同管理的措施
1)建立完整完善的勞務分包合同管理規章制度和組織結構。為了有效的加強建筑工程項目中的勞務分包合同管理的管理水平，首先就要建立起一套完善的勞務分包合同管理規章制度，具體的來說，就是在進行管理的過程之中，從以下幾個方面進行管理規章制度的完善:首先，施工企業的管理層要根據施工企業的實際情況，做出對于企業的發展的標準的制定;其次，要在進行管理的過程之中，設置專門的工作人員進行相應的設備和物資的管理，以便于保證企業的資金得到合理的控制;然后，在進行管理的過程之中，嚴格的按照管理的具體職責要求，進行相應的組織結構的劃分，設置項目管理部門、安全監督管理部門、技術指導部門等;最后，要建立健全施工企業的物資管理制度，防止出現物資浪費情況的產生。
2)選擇合適的施工分包隊伍。為了保證建筑工程項目的高質量完成，就要求在進行施工分包隊伍的選擇的過程之中，要嚴格的按照相應的規章制度進行施工分包隊伍的選擇:首先，在進行隊伍選擇的過程之中，要選擇專業對口，資質相對比較足的施工企業進行施工工作;其次，在進行隊伍的選擇過程之中，要對施工團隊的信譽度和施工的管理水平進行調查;最后，要在承包給施工分包團隊之前，進行對施工分包團隊的安全教育工作，督促施工分包團隊在進行施工之前，熟練的掌握各種安全生產技巧，保證施工的安全性。
3)完善施工合同的執行管理力度。在與施工分包隊伍簽訂好相應的合同之后，就需要在進行合同的簽訂過程之中，明確的在合同之中指出可能在后續的施工過程之中存在的問題，并在合同之中進行相應的處理手段做具體說明。與此同時，在建筑工程施工完畢之后，對建筑工程的施工質量要進行嚴格的審查工作，如果出現了與施工合同不同的地方，要嚴格的按照合同之中的具體要求進行返工處理。
4)確保施工進度。為了保證建筑工程項目的順利完成，并保證建筑工程項目的順利施工，就需要在建筑工程的施工過程之中，充分的保證建筑工程施工進度的正常進行。首先，要為建筑工程的施工項目制定一個詳細的施工計劃表，并在施工的過程之中，嚴格的按照相應的施工計劃表的規定進行施工;其次，在進行施工的過程之中，要嚴格的監督建筑工程的施工情況，并采用相應的激勵制度鼓勵施工勞務團隊積極施工;最后，在施工的過程之中，要建立好相應的施工信息反饋機制，并及時根據施工過程之中遇到的問題作出反應，保證建筑工程項目的順利圓滿完成。
3結語
第5篇：建筑勞務合同范文
承包方：（以下簡稱乙方）
按照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國違筑法》，《中華人民共和國勞動法》及其它相關法律。行政法規的原則，經發包方（甲方）承包方（乙方）雙方友好協商。特制定以下條款（雙方共同遵守）：
一．工程概況：
1．工程名稱：西南信息產業園區5#53#54#55#56#工程。
2．工程地址：
3．建筑面積：16662.80平方米
4．結構類型：框架
5．工程造價：
二．承包方式：
承包方（乙方）對西南信息產業園區5#53#54#55#56#工程項目勞務人工費總承包。
三．承包范圍：
1．本工程承包范圍為甲方發出的施工圖中地梁面以上鋼筋工，模板工，泥工三大工程所屬的勞務工作。（不含水電，消防，門窗安裝，油漆，涂料，欄桿及扶手鋼筋豎焊金屬構架，防水及外墻面隔熱保溫等工程）
四．承包工期：
1．開工時間：XX年 月 日（以雙方確定的開工報告為準）
2．竣工時間：XX年 月 日
五．費用標準：
1．勞務費按實際施工建筑面積+─0.000以上/每平方米122元（結算單價：框架每平方75/m2計算，磚砌體內外墻抹灰及面磚，樓地坪按每平方米為47元）
2．甲方委托乙方完成承包范圍以外的工作（包括地梁面及以外的工程）雙方以現場市場價進行協商處理。
3．工程在施工過過程中若發生設計變更，勞務整體在人民幣XX元以內，甲方不另外補份，變更量在XX元以上，甲方將變更的勞務費按實調增（建筑面積增加不在此約定范圍內）。
六．工程質量
在甲方工程技術人員的安排下，工程質量必須達到合格標準。
七．履行保證金及勞務人工費及支付：
1．乙方進場施工在一周內向甲方繳納勞務履約保證金人民幣叁拾萬元整。
2．甲方在工程主體封頂五日內一次性返還乙方履約保證金人民幣叁拾萬元整。
3．本工程主體框架結構到五層樓面完，甲方按總價的85%支付乙方勞務費，以每本月25日進行工程量的結算，次月五日內支付85%人工工資。
4．該現場除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工為每日70元。
5．甲方應將乙方的人工工資打入乙方的賬戶，乙方向甲方提供人工費收據。
6．工程完工后一個月內付清全部勞務工程款。
八．甲．乙方的職責：
1．乙方只提供對焊機一臺以及該項目施工工程中所需用的“扎絲，元釘鉛絲，”其余均由甲方負責。
2．甲方提供乙方人員的辦公室和住宿用房，食堂的設備及鍋具。
3．乙方免費提供甲方現場管理人員工作用餐。
九．由于甲方原因造成現場停工、待料甲方按現場人員每人每天補貼人民幣50元。
十．現場安全：
1．現場按甲方要求，乙方人員應遵守現場的規章制度，做到安全生產、文明施工。
2．乙方人員違反操作規程發生的安全事故，由乙自行負責。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
電話： 電話：
第6篇：建筑勞務合同范文
1.勞務承包是從企業的生產經營戰略出發產生的勞務經濟;
2.勞務承包屬于民事合同中的承包合同的一種。
3.勞務承包一般是指具有承包資質的企業進行的.其具有承擔相應的業務的資格，像建筑行業;
4.與勞動者簽訂勞動合同,勞務承包是企業和勞動者之間的法律關系;
5.勞務承包適用的是民法中的《合同法》.
建筑工程勞務分包合同
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同管理條例》及有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商簽訂本合同。
一、 工程名稱：史家莊小區b區1#2#3#樓
二、工程地點：福山城里街西首
三、施工工期：
根據甲方與業主的總承包合同確定。
乙方進場日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后一周內進場。終止日期根據工程進展甲方確定。
四、承包范圍
1、工程范圍：在業主規定甲方范圍內的史家莊小區b區1#2#3#樓工程的土方清基及回填工程、砼工程、模板工程、鋼筋工程、腳手架工程及現場安全文明施工。
五、工作內容
1、施工準備工作
根據施工組織設計要求的場地平整、現場臨時排水設施、生產臨建搭設及拆除、臨時用電用水的接通、拆除等工作內容。
2、土方清基及回填工作內容
(1)清基：配合土方施工單位的清基工作，開挖及轉運基礎承臺的土方(包括機械開挖土方以外的其它土方開挖和回填工作)。
(2)墊層：墊層的平整、夯實。
(3)配合土方施工單位的土方回填，如采用人工回填時，另行協商費用。
(4)配合基礎施工的其它部分工作。
3、砼工程工作內容：
(1)施工準備：熟悉施工圖紙，根據甲方施工員放出的主軸線和控制標高，負責各軸線的放線工作及標高點的轉點工作。領退料具，做好施工前準備工作。本工程采用商品砼(少量零星構件采用現場自拌砼)，砼輸送泵。
(2)攪拌：砂石等原材料的裝卸、運輸、過磅、過斗、人工加水，調加外加劑，出料口扒溜子，機具沖洗等。若采用商品砼，免除該項目工作內容。
(3)振搗：砼的裝卸、運輸、搭、拆、運澆搗范圍內所需的臨時循環交叉道路和馬凳，安放移動溜子、木槽、補模板縫隙，清除模板內雜物和撒在模板外的砼，并澆水濕潤，擺放樓地面的水泥墊塊，檢查其它構件墊塊，砼的傳遞、搗實、抹平及7天的養護，負責做好試塊及坍落度試驗等〈甲方提供試驗員〉。砼工須提前30分鐘做好準備工作。
(4)運輸：包括砂、石、水泥、摻合料、外加劑等材料以及成品砼場內外全部水平、垂直運輸。采用商品砼時，則包括輸送攪拌車、泵車墊楞、放、收卸料滑槽，搭、拆砼輸送管架，安裝、拆卸、清洗輸送管等。無論采用何種方式，均包括一切配合用工。所有材料不計二次轉運費。
(5)清理：砼澆筑前清除模板內雜物、彌補缺失水泥墊塊、檢查砼標高及軸線控制;砼澆筑時，澆筑后及木工拆模后清掃、打鑿撒在模板外包括模板、木枋、鋼筋、架管以及樓地面上的砼;清理或清洗振動器、振動棒、砼輸送管、料斗、滑槽、配料場;在甲方指導下自行清鑿可能出現的脹模砼及修補，處理砼缺陷等，所有廢渣、垃圾均須分類堆放在甲方指定的地點。
4、模板工程(含木制工程)工作內容
(1)準備工作：熟悉施工圖紙，配合本工程施工員操平放線，限數、限次、限量，領退料具，做好施工前準備工作。
(2)模板及木制作：選、配料;劃線、截料、砍邊、平口對縫，釘木帶;墊塊制作及場內取料和制成品分類堆放等全部操作過程。。
(3)安裝：立模板、立支撐、鋸釘木帶、拉桿、斜撐、墊楞、墊板、鉆眼、穿綁鐵絲、木螺絲、安木箍、釘卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。
(4)拆除：拆除支撐、模板、墊楞、卡子、鐵絲、螺栓及搭拆簡易架。
(5)再次安拆：包括第一次安裝和最后一次拆除。
(6)運輸：包括場內全部模板的水平及垂直運輸。所有材料不計二次轉運費。
(7)清理：清理與修整模板，清理模板干結水泥及砂漿，模板刷隔離劑(每周轉一次刷一次);支、拆模后清理區域范圍內所有木屑、廢渣等垃圾;拆除最后一層結構模板后，要把所有附著鐵釘起干凈并卸下鋼管上所有的夾具、扣件，施工前、后、所有材料及垃圾均須分類堆放甲方指定地點。
(8)對拉螺桿洗絲，扣件清理洗油。
(9)其它工作：圖紙范圍內的預留洞口留設、預埋件安裝，后澆帶、膨脹帶鋼板網安裝、加固;清掃墻、梁、柱、板接縫的漏隙并及時用水清洗;澆搗砼過程中派專人看模、隨時調整、加固模板。
5、鋼筋工程工作內容
(1)施工準備：熟悉施工圖紙，編制鋼筋配料表，并報甲方技術負責審核。提供準確的鋼筋計劃，領退料具，做好施工前的準備工作。
(2)制做：包括下料、調直、切斷、彎曲、閃光對焊、含場內的全部材料搬運和半成品的取放。
(3)綁扎：
a. 清理模板內雜物，截斷鐵絲，按設計要求將鋼筋綁扎成型并放入模內。
b. 搗制構件包括安放墊塊;預制構件包括綁扎成型的掛牌、墊楞、堆放以及入模和安放墊塊。
c. 搭、拆能保證安全及施工需要的所有自用操作腳手架。
d. 鋼筋接頭如按設計要求采用電渣壓力焊和機械連接時，由甲方另行指定專業施工隊分包，費用由甲方負責。其它連接方式由乙方負責。
(4)運輸：包括場內全部水平及垂直運輸。所有材料不計二次轉運費。
(5)清理：清理每次綁扎后多余的鋼筋、扎絲;鋼筋綁扎完畢后，要卸下所有自用操作架鋼管上的夾具、扣件;施工前、后所有材料及垃圾均須分類堆放在甲方指定的地點。澆搗砼過程中派專人看鋼筋，并隨時調整被移位的鋼筋。
(6)其它工作：配合甲方以及其它工程工作。
6、砌體工程工作內容<本合同不包括在內>
(1)施工準備：熟悉施工圖紙，編制砌體材料計劃，報甲方技術負責審核。施工料具準備等砌體施工前的全部工作。
(2)材料準備：包括砂漿制運、砌體材料等全部工作內容。含場內的全部材料搬運和半成品的取放。
(3)砌筑：各類砌體體工程的施工全部工序，包括構造柱、圈梁、壓頂、梁頂板等現澆工程。
(4)養護及驗收：保證7天的濕潤養護砌體驗收配合(包括養護的覆蓋物品等)。
7、腳手架工程工作內容
(1)場內材料搬運，搭設、拆除內外砌筑架、砼澆灌架、安全通道、材料運輸道，改架、架料保養、掛安全網，拆除的材料分類堆放等全部操作過程。
(2)運輸：包括場內全部水平及垂直運輸。所有材料不計二次轉運費。施工前、后所有材料及垃圾均須分類堆放在甲方指定的地點。
(3)清理：架子拆除后全部架管扣件的清理、清洗及按規格堆放整齊至指定地方。施工前、后所有材料及垃圾均須分類堆放在甲方指定的地點。
8、材料裝卸、領用及保管
(1)所有到場材料的卸車，及出場材料的裝車。
(2)乙方按甲方現場材料領用管理辦法辦理材料領用手續。
(3)甲方采購租賃的鋼材、架管、扣件，應達到國家標準，材料進出場應由乙方負責人按實際數量現場簽收認可。
(4)其他單位或個人使用需經乙方同意并辦理手續。
(5)領用的材料由乙方負責保管。
六、承包方式：
包工、包輔助材料<框架主體內>、包工期、包質量、包安全、包文明施工承包方式，其具體目標如下：
1、包工：本工程設計施工圖和設計變更及增減工程量中所有定額內外用工。
2、包輔助材料：本工程的一次性消耗材料甲方除供應鋼材、水泥、商品砼、黃砂、石子、石灰外，其它所有一次性工程消耗用材全由乙方采購，其費用包括在總承包價內。但甲方供材料應按規定的用量(按圖計算量加規定的損耗率;損耗率除鋼材為1%外，其余全按定額規定的損耗率)進行領用，超領用部分由乙方承擔費用。
3、周轉材料由甲方根據工程需要提供給乙方使用，乙方應按需下料,如發現亂裁亂鋸模板、木枋等，一次罰乙方款___500_____元;發現偷盜鋼管、扣件等物品，按原價的100倍罰乙方的款。
4、包設備及配電箱柜的維修保養費用：本工程根據工程需要配置機械設備及配電箱柜，除塔吊、施工電梯、砼攪拌機外的所有到場機械設備和配電箱柜應完好及運轉正常后交由乙方保管，施工期間內的正常保養及維修全由乙方負責，乙方也應保證退場設備及配電箱柜完好和運轉正常。配電柜只提供現場總配電柜、鋼筋及木工棚的主配電柜、各樓層主配電柜，配件由甲方提供。
5、包小型機具、工具及照明用具等費用：本工程的所有小型機具及工具全由乙方自行負責。包括如手推車、電鉆、電錘、灰槽、灰刀、刮桿、線錘、吊線板、灰桶、碘烏燈、高壓鈉燈、白熾燈泡等。
6、生活用水、用電不進行定額用量包干，但在生活區內發現一次無人在場的長流水或長明燈給予乙方__200_元的處罰。
7、包工期目標：乙方必須甲方與業主總包合同的工期進度要求，因乙方原因造成工期的施工進度不能滿足業主要求，應承擔相應違約損失。
8、包安全文明施工目標：文明施工工作內容要求保證施工工作面及生活區清潔衛生。
9、包質量目標：確保一次交驗合格。
七、承包費用
<一>、甲方在簽約前三天收取乙方_____5___萬元的履約保證金。
<二>、在合同承包范圍內，乙方完成規定的工作內容，且施工質量達到驗收標準，工期、安全及文明施工等達到甲方要求，勞務承包費用按建筑面積包干。
1、建筑面積按圖紙及現行國家規定的預算建筑面積計算方法計算，每平方米單價為xx元。
2、此包干價包括模板工程中的釘子、鐵絲、密封膠帶、海綿墊等施工用所需的輔材及全部木工機械所發生的費用。模板對拉螺桿由甲方按施工組織設計定量供應，此價格中包括了對拉螺桿使用過程中所有工序的全部費用。
3、此包干價包括鋼筋制做綁扎過程中的鋼筋設備、綁扎絲、粉筆等發生的全部費用。柱子的豎向鋼筋連接費用另行計算。
4、此包干價包括了除砼攪拌機、塔吊、施工電梯、砼泵車等機械外的砼工程施工過程中的全部機具及工具的費用。
5、本包干價包括了腳手架工程中的鐵絲、施工所用工具、用具及對講機的費用。
6、本包干價包括了現場安全、文明施工及ci配合用工費。
7、合同規定整體清包部分不存在計時工。
8、本合同中由于設計圖紙變更、合同外工作導致無法按建筑面積計算的工作量按實簽證并雙方現場協商計價。
9、本包干價中包括乙方用于現場管理的全部費用。
10、如甲方根據需要確定外腳手架采用升降腳手架時，應從包干價中扣除外分包部分腳手架費用。
八、結算及付款方式
1、結算：本工程勞務費用按形象進度結算。基礎出±0.000(一層底板砼澆筑完)、1區完工結算一次;三層裙樓頂板完結算一次;塔樓部分每六層結算一次。每次結算按實際完成部分的建筑面積及合同約定的單價的70%計算。正負零結算后甲方退回乙方履約保證金50%，剩余保證金在最后一次結算后全額退回。按量提供申請單，由甲方施工員、質安員、材料員、綜合辦簽訂施工部位的質量、安全、進度、文明施工、資料評定和材料節約，符合要求后，再上報項目經理簽字后，由項目合約部進行結算。〈如施工方案有變，按施工進度情況酌情解決〉
2、結算付款時，嚴格兌現本合同規定的其它獎罰條款。
3、付款方式：每次結算完成后的10日內以現金支付或銀行轉賬，乙方需開具收據。在施工過程中最高付款比例不超過工程進度勞務款的70%，主體結構結束后30天內付款達到90%。余款在所干分部工程完畢并經質監站驗收后3個月內付清。乙方自身原因承包范圍的工作未完成就要求退場或被勒令退場，結算預留的工程款及履約保證金不予支付。
九、施工質量
1、乙方必須確保承包范圍內的分部分項工程質量達到《國家建筑安裝工程質量驗收評定標準》的合格等級并要求所有工序一次性成活。凡不符合國家驗收規范及甲方要求，甲方有權令乙方返工，返工的所有工料費用由乙方負責并承擔甲方工期損失。返工后仍達不到要求時，甲方有權令其他隊伍協助其返工，返工費用由乙方承擔，并罰款XX元/次。
2、嚴格執行質量“三檢”制度，每道工序完成后乙方根據甲方要求先進行自檢、互檢、交接檢并做好記錄，合格后方可用書面形式申報甲方質檢員驗收，對不進行自檢、互檢、交接檢或無記錄，或記錄與事實不符即要求甲方質檢員驗收，每發生一次，罰款XX元。
3、甲方質檢員在施工過程中或驗收評定時提出的整改意見，乙方必須照章執行，對拒不執行整改意見的，或整改不及時的，或整改后仍達不到質量要求的每次罰款XX元。如發現乙方在施工過程中質量差距較大，或不聽指揮故意拖延工期等不利于工程施工的惡劣現象，甲方有權勒令其退場，并且沒收履約保證金及賠償由此引起的一切損失費用。
4、試用期一個月，試用不合格甲方無條件清退乙方。
5、項目質檢員按照《國家建筑安裝工程質量驗收評定標準》進行驗收，要求所有分項工程必須達到國家規定標準。
十、施工安全
1、乙方必須建立健全的安全組織機構，設立安全負責人及班組兼職安全員，配合甲方做好進場及日常安全工作。
2、乙方必須定期做好班內安全教育，使班組人員均有很強的安全意識。
3、乙方必須嚴格執行國家、地方和項目部制定的安全操作規程、安全管理細則、安全管理制度及治安管理條例。
4、乙方應杜絕重大傷亡事故的發生，施工期間，乙方人員發生的大小安全事故(除第三方原因)由乙方負全部責任，并承擔所有由此而產生的全部費用，甲方不負任何責任。如因第三方原因引起的安全事故，甲方協助乙方追究第三方責任。
5、由于乙方操作不當或違反操作規程等自身原因造成第三方人員輕傷，在包干結算價中扣除XX元/人次;造成第三方人員重傷，在包干結算價中扣除5000元/人次;造成第三方人員死亡，在包干結算價中扣除50000元/人次。對于產生嚴重后果的，對肇事人交有關部門追究法律責任，并沒收履約保證金。
十一、文明施工
1、施工期間，應加強班組內部文明施工教育。
2、乙方須嚴格按照甲方企業ci形象要求保持生產、生活區域內的環境整潔每天派專人清理，并接受甲方檢查。
3、乙方下班前，應將作業層的垃圾運至工地指定地點，不得到處亂扔，否則甲方指派專人清理，所有人工從乙方結賬單中扣出(按40元/工日扣除)。
4、乙方在施工期間，嚴禁在作業層違章作業、野蠻施工以及赤膊、穿拖鞋、罵人、爭吵、扯皮、打架等不文明行為(打架每人次罰款1000元，其他每人次罰款50-100元)。
十二、甲乙雙方職責
甲方職責：
甲方指派 趙心剛 為現場負責人。
1、甲方為乙方提供生活和生產臨建(只提供材料，搭設由乙方負責)。包括管理人員住房兩間，辦公室一間，工人住房若干，工人食堂一棟;生產臨建包括鋼筋棚及木工棚等。
2、乙方員上崗前，甲方組織有關人員對乙方人員進行入場教育培訓。
3、甲方負責辦理乙方人員有關證件，包括外來就業證、暫住證、項目出入證等，辦證費用由乙方承擔。
4、甲方根據生產情況安排乙方工作，并對乙方進行分部分項工程技術交底及技術指導，解決施工中遇到的技術難題。
5、甲方為乙方提供必要的材料及大型施工機械，如攪拌機，塔吊等。
6、甲方負責提供施工用水用電接到施工現場的材料，其中水接至各用水點;電接至鋼筋棚及木工棚總閘，樓層用電接至各樓層總配電箱。
7、按合同的約定結算及支付勞務費用。
8、負責配備安全防護設施(安全帽等勞保用品由乙方負責)。
乙方職責：
乙方指派為現場負責人，并配備項目技術工程師、安全員、質檢員、測量員等管理人員5人以上。
1、負責組織思想品質及技術水平等各方面均合格的施工管理及勞務人員，特種作業人員必須持證上崗。
2、負責編制承包范圍內各分部分項工程的施工方案。
3、負責編制實際使用的工程材料及周轉材料計劃，并在使用前一周書面報甲方。按甲方的材料管理辦法領用、保管、歸還材料及機具。
4、配合甲方做好隱蔽工程簽證工作，做好施工日志及材料及工程試驗記錄。
5、負責控制軸線及標高以后的測量工作。并按甲方施工員的要求設置控制點。
6、承擔因工傷事故所發生的所有費用(以本合同第十條4款為準)。
7、配合其它工種的工作，不得因乙方原因造成其它工種的返工。
十三、其它事項
1、乙方必須將進場人員造冊并附身份證復印件一份，照片三張，所報花名冊必須與相應人員本人身份證名字及事實相符。乙方必須保證其隊伍的人員穩定，不能隨意變動，如需變動或增減人員，必須在三天內向甲方提供變更人員清單。甲方有權隨時對乙方人員進行查對，一旦發現乙方人員與花名冊不符，每人罰款50元。乙方人員與其花名冊不符所發生的傷亡事故，甲方將視其為私招亂雇，不論原因，一切后果均由乙方負責，所發生的一切費用均由乙方承擔。并按約定進行處罰。
2、施工生活區不得男女混住，不允許攜帶小孩進入施工生活區及生產區。違反本約定罰款500元/人次。
3、乙方現場負責人和管理人員不得擅自離開施工現場且每日早、晚均要向甲方對口專業管理人員報到，偶爾離開須向甲方請假并委托負責人，如未請假或未委托負責人，每出現一次罰款200元。乙方其他管理人員未經甲方同意，任何時候(包括節假日和農忙)均不得擅離開崗位，否則每發現一人次罰款100元。節假日乙方人員不得減少，每減少一人，罰款100元。
4、施工過程中如無甲方指令，乙方不得擅自停工，如發生擅自停工，乙方須賠償甲方一切損失，并根據對工程影響大小，罰款1000-5000元。
5、乙方承包的工程范圍內工作內容不得轉包。
6、乙方必須做好承包范圍內的成品和半成品的保護工作并且不得破壞其它范圍內的成品和半成品，否則按損失狀況，加倍處罰。
7、乙方應該有較強的經濟基礎，甲方由于其它原因暫不能按時結賬，乙方應自行保證施工人員2-3個月的生活費。
8、甲方有權辭退乙方不聽指揮和不勝任工作的人員，如乙方不能滿足甲方對其工期、質量、現場安全及文明施工等各種要求，甲方有權勒令乙方停工整頓直至終止合同，沒收履約保證金由乙方承擔由此造成的損失。
9、因停水、停電、甲方機械設備故障以及材料供應不及時等原因造成乙方工作超過八小時延誤且無法進行其它工序的工作，經甲方確認后按實際誤工小時順延工期。
10、因停水、停電、甲方機械設備故障以及材料供應不及時等原因造成乙方工作超過24小時延誤且確有部分人員無法另行安排調劑期它工作，經甲方確認后給予實際誤工人員每人每天7元的生活費。
11、所有勞保費包含在包干價中，甲方不另承擔。乙方須隨時做好雨雪天施工所需的雨衣、雨鞋等勞保用品，安全帽、工作服(如果需要)由甲方統一規定、統一辦理，費用乙方負責。
12、此合同單價包含各種稅費，甲方不代扣乙方任何款項。
13、如乙方不履行合同條款，其余款做為支付甲方違約金。
14、如甲方不履行合同條款，按上款對等支付違約金給乙方。
15、因業主資金不到位或其它原因，致使工程停、緩建，甲方在確認后30天內及時給乙方辦理結算，付清全部余款及退還乙方履約保證金。其結算依據為:<<山東省建筑安裝工程預算定額>>,根據乙方所完成的工程量中的人工工日數量,按53.00元/工日.乙方在結清款項后必須及時清退員工。
十四、附則
1、本合同未盡事宜，雙方本著平等互利，相互理解的原則另行協商。
2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執二份，雙方簽字畫押后生效。結清全部勞務款項后自行失效。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
第7篇：建筑勞務合同范文
乙方：__________________
依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。
第一條 工程概況
工程名稱：______________
工程地點：______________
第二條 工程承包范圍
___________________________________
第三條 工程工期
1.計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總日歷天數_______天;
2.主要節點工期：___________________________________
3.乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
第四條 工程質量標準
所承包工程范圍內的工程質量必須達到_____________________
第五條 組成合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優先解釋順序如下：
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投標文件;
4.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規范;
注：上述文件應互為補充，在合同中出現含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。
第六條 標準規范
本合同適用標準規范：____________________________
第七條 甲方責任和義務
1.負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯系，協調現場工作關系。
3.根據工程情況要求乙方增減施工人數，滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4.及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉材料。
5.按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。
6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用：
7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。
第八條 乙方責任和義務
1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3.應按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證，持證率達到100%
4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;
5.做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款：
6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施：
7.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》并按合同所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案)，承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任后果;
8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);
9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和后果。
10.甲方在資金暫時不到位，業主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
第九條 環境保護、安全生產和文明施工
1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況，使其體系有效運行。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任后果和經濟費用。
發生安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門，同時按國家有關法律規定對事故進行處理。
3.乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工;保證施工現場整潔有序，符合文明施工的有關規定和要求，維護甲方良好的企業形象，并承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
加強現場管理，采取一切適當的措施，保護現場內外環境，限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。
第十條 材料、設備供應與管理
1.甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調拔制，根據工程計劃需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞，乙方應按領用時的價格賠償。
3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料，乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量，則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。
第十一條 承包方式、價格及包含的內容
1.承包方式及單價
2.承包價格所包含的內容：
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費：小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄桿、防護棚等);文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程范圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所采取的措施用工費用;
3.本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。
第十二條 結算辦法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費，5日按合同價款結算完畢，交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。
2.甲方不預付乙方生活費用，勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點)，付款時間為業主付款后，支付上月結算款的_______%。所承包工程完工后付結算款的_______%，余款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求后付清。(結算款支付額以扣除勞務管理費后的數額為基數)
3.在每月的承包費結算中，應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。
第十三條 施工驗收
1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工，確保施工質量。施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格后再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，并承擔由此導致的甲方的相關損失。
竣工驗收時，業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷，乙方應無償維修，并承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)
第十四條 工程保修
1.保修范圍、期限：______________
2.保修期間，乙方應在接到維修通知后按甲方要求內容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執行，甲方可委托其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。
第十五條 保險
1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。
2.保險事故發生時，甲、乙雙方有責任采取必要的措施減少損失。
第十六條 爭議
1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可以自行協商解決;否則，雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2.發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護好已完工作成果;
2.1 單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同;
2.2 調解要求停止合同工作，且為雙方接受;
2.3 仲裁機構要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十七條 合同履約保證金
1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。
2.合同履約保證金所含內容應包括本合同內所定的各項批標及投標文件內的承諾條件，如：工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數，農忙季節的人員數量，支付農民工資，遵紀守法等。若達不到以上內容所規定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，并賠償由此給甲方造成果。
3.本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經有關部門驗收符合本合同規定的要求，則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。
第十八條 不可抗力
1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同，當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時，執行國家或地方政府規定。
2.不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方項目經理，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。
3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4.因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
第十九條 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。
2.因不可抗力或業主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。
第二十條 合同終止
雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，并經竣工驗收合格后;保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。
第二十一條 合同份數
本合同一式_______份， 甲方_______份;乙方_______份。
第二十二條 補充條款
__________________________________________
第二十三條 合同生效
本合同雙方約定_______后生效。
合同簽訂時間：______________
合同簽訂地點：______________
第8篇：建筑勞務合同范文
法定代表人：___________________________
地址：_________________________________
本市辦公地址：_________________________
乙方（勞動者）姓名：___________________
年齡：_________________________________
性別：_________________________________
民族：_________________________________
戶籍所在地：___________________________
居民身份證號碼：_______________________
現住址：_______________________________
根據《中華人民共和國勞動法》和本市的有關規定，甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條 合同期限
本合同期限執行下列（
）款
一、有固定期限勞動合同。本合同期限為_________年（月），自_________年____月_______日起至_______年_____月______日止。
二、無固定期限，自 年 月 日始，其中試用期為 月（日）。
終止勞動合同條件約定如下：
三、以完成一定的工作為期限勞動合同。甲乙雙方的具體約定：_________________。
第二條 勞動崗位
甲方安排乙方從事_________工作，根據生產經營的需要，甲方可以合理變更乙方的工作崗位和任務。乙方應完成甲方合理分配的生產任務。
第三條 勞動報酬
甲方按照國家規定和乙方的工作崗位，按照月預付，每季進行一次結算的方式支付乙方勞動報酬。甲方為乙方辦理工資卡，按月將預付乙方的工資報酬劃入乙方的工資卡賬戶，每月預付的勞動報酬不得低于天津市的最低工資標準。
具體支付辦法和標準如下：_____________________
第四條 社會保險和福利待遇
甲乙雙方依法參加工傷社會保險，繳納工傷社會保險費。其他保險和福利待遇約定如下：_____________________________
第五條 勞動保護和勞動條件
一、甲方根據國家法律和本市的有關規定，給乙方提供安全衛生的勞動條件，發給乙方必要的勞動保護用品。
二、甲方對乙方進行安全教育和必要的培訓；乙方從事特種作業的必須經過專門培訓并取得特種作業資格后持證上崗。
三、乙方在勞動過程中應嚴格遵守勞動安全衛生規程和操作規程，有權拒絕違章指揮，對甲方及其管理人員漠視職工安全和健康的行為有權檢舉、控告。
第六條 勞動紀律
一、乙方應遵守甲方依法制定的各項規章制度和勞動紀律。
二、甲方有權依據國家和天津市的有關規定及企業的規章制度和勞動紀律對乙方實行管理。
第七條 本合同的解除、變更、終止
一、經甲乙雙方協商一致，本合同可以變更或解除。
二、以完成一定的工作為期限勞動合同，工作完成勞動合同終止。
三、有固定期限的勞動合同，合同期滿甲乙雙方任何一方不再續訂的，勞動合同終止。
第八條 違反本合同的責任及雙方約定的其它事項：_________________________
第九條 勞動爭議處理
甲乙雙方因執行本合同發生勞動爭議時，應協商解決；協商無效的，任何一方均可向有管轄權的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁；甲乙雙方任何一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條 其它事項
一、本合同未盡事宜或條款與法律、法規有抵觸的，按國家和天津市的有關規定執行。
二、本合同甲乙雙方簽字蓋章后，雙方必須嚴格遵照執行。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）：____________________
_________年_________月__________日
簽訂地點：________________________
乙方（簽字）：____________________
第9篇：建筑勞務合同范文
原告：姜國祥，男，1961年8月24日生，漢族，如皋市人，農民。
原告：陳繼銀，男，1964年5月18日生，漢族，通州市人，農民。
被告：江蘇省如皋市公安局。
法定代表人：張武林，局長。
第三人：如皋市建筑工程管理局。
法定代表人：李昌榮，局長。
1996年3月，南通國際經濟技術合作公司（以下簡稱中方）與美國太平洋華海有限公司（以下簡稱外方）就中方向外方派遣勞務人員達成協議并簽訂了《建筑勞務合同》。合同約定，中方選派60名符合外方要求的人員出國從事建筑勞務。合同期為一年六個月。外方定期按標準向中方支付管理費等費用。中方負責向外方支付派出人員的違約擔保金。在國外，勞工人員的收入按個人勞務合同規定實行記帳、分期支付、回國時結清的管理辦法。中方外派人員如通過不當途徑從外方獲取利益所造成外方直接損失的，外方將從中方違約擔保金和管理費中扣除。中方根據外方提供的情報負責在中國境內追回。合同還約定，中方外派人員如不聽指揮，給外方造成不良影響或向當地政府告狀等被遣送回國的，其額外非法索取的錢暫由外方墊付，外方有權從中方管理費中扣除。同年4月，南通國際經濟技術合作公司又與第三人簽約，委托第三人挑選60名外派人員，并將其與美國太平洋華海有限公司簽約中的有關約定載入合同之中。當月，原告姜國祥、陳繼銀又與第三人簽訂了《個人勞務合同》，出具了保證書，繳納了保證金和履行了其他義務后成為60名外派人員之一。同年7月，原告隨隊至美國關島在太平洋華海有限公司從事建筑工程勞務。一年后的1997年6月10日，原告私自離開住所至關島勞工局，反映太平洋華海有限公司不按時發放工資和不及時給工人看病等情況，并表示不愿意回公司。后兩原告被帶至當地移民局。移民局通知太平洋華海有限公司和中方管理人員去處理該事。在調處中，該公司負責人同意支付每人9200美元，并出具字據一張：工資已結清，無任何欺詐行為。6月11日原告被當地政府遣送回國。當日，第三人收到太平洋華海有限公司發來的有關兩原告損害該公司利益，并聲明支付給兩原告的合同外收入屬違法所得，要求國內根據合同協助處理的電傳。第三人接電傳后，以“姜、陳在國外敲詐外商錢財”為由，書面向如皋市公安局報案。6月12日，如皋市公安局根據外方提供的兩原告到達上海虹橋機場的時間，在上海虹橋將兩原告的護照和攜帶的美元扣押。后兩原告多次向被告索要無著。被告偵查無果，遂將13100美元交第三人處理。1998年9月17日姜國祥、陳繼銀向江蘇省如皋市人民法院提起訴訟。
原告訴稱：原告在美國勞務輸出所掙的錢是合法收入，應受到國家法律的保護。被告在沒有履行任何程序、辦理任何手續的情況下，在機場強行扣押我們身上的全部收入，嚴重違反執法程序；被告運用國家賦予的權力，在原告沒有任何違法犯罪的情況下，將公民的合法財產予以扣押，明顯濫用職權。請求法院在確認被告行為違法的前提下，判令被告返還所扣財產和賠償損失。
被告辯稱：原告以非法占有為目的，采用到美國關島勞工局以虛構事實控告公司老板的方式來威脅、脅迫美方老板，從而強索到財物。原告的行為涉嫌敲詐勒索，本局對原告立案偵查是合法有據的；原告涉嫌敲詐勒索，根據我國刑訴法關于在勘驗、搜查中發現可以證明犯罪嫌疑人有罪或無罪的各種物品和文件應當扣押的規定，本局扣押兩原告非法獲取的財產是合法的；又根據刑訴法關于“對被害人合法財產應當及時返還”的規定，本案的受害者是如皋市建工局。因此，將扣押的財產及時返還給第三人是符合法律規定的；本局在行使刑事偵查行為過程中，先盤查，盤查中發現有犯罪事實便立案偵查，其程序也是合法的。綜上，被告的行為是依法實施的刑事偵查行為，不屬具體行政行為。因此，請求法院駁回原告的起訴。
第三人述稱：兩原告受第三人委派去美國從事勞務，在履行勞務過程中，違反外事紀律和合同規定，向外方公司索取合同外利益。該合同外利益，外方已向我方索賠，并由我方給付。被告將13100美元發還第三人并無不當。請求法院支持被告的行為，保護第三人的利益，維護我市對外勞務輸出工作的正常秩序。
「審判
如皋市人民法院經審理認為：被告辯稱自己對原告所采取的行為屬刑事偵查行為，從形式看手續是完備的，但認定敲詐勒索的主要事實依據不足，兩原告多索要美元屬違反勞務合同的行為，故被告以偵查手段處理平等主體間的勞務合同糾紛，尚缺乏法律依據；兩原告私自去當地政府部門反映情況已違反外事紀律和合同的約定，被遣送回國其責任應自負。原告所獲取超出勞動報酬額以外的收入，無合同和法律上的依據，也非外方公司的真實意思，故要求返還美元及賠償利息的訴訟請求，不予支持；兩原告取得的超出勞動報酬以外的13100美元已由第三人按“勞務合同”向外方償還，被告應第三人的申請，將所扣押的13100美元發還第三人，符合有關勞務合同的規定，予以采納。如皋市人民法院遂于1998年12月9日作出判決：
（一）確認被告如皋市公安局1997年6月12日扣押原告姜國祥、陳繼銀所攜帶的13100美元的行為違法；
（二）駁回原告姜國祥、陳繼銀要求返還13100美元及賠償利息的訴訟請求；
（三）被告如皋市公安局發還第三人如皋市建筑工程管理局13100美元（已履行）。
一審宣判后，姜國祥、陳繼銀不服，以原審判決第二、第三項不當為由向江蘇省南通市中級人民法院提起上訴，請求二審依法據實判決。
南通市中級人民法院經審理認為，兩上訴人與美國太平洋華海有限公司發生勞務糾紛，經美方有關機構處理后被遣返回國，第三人沒有按照勞務合同去處理其與上訴人間的糾紛，而是以“兩上訴人敲詐外商錢財”為由向公安機關控告，試圖通過警力迫上訴人就范。被上訴人偏聽一方指控，即采取刑事偵查手段對上訴人留置盤問、扣押護照和財產，而扣押財、物又不是及時、準確地查明案情，而是急于返還第三人。被上訴人這種行為具有明顯的刑事偵查為名插手涉外勞務合同糾紛的法律特征。原審法院以該行為作為可訴的具體行政行為，并確認該行為違法是正確的；美國太平洋華海有限公司與南通國際經濟技術合作公司簽訂的勞務合同，南通公司與第三人間的勞務合同關系，都是平等主體間的民事法律關系。因兩上訴人提前解除勞務而引起的第三人要求兩上訴人承擔違約責任的爭議屬民事權益爭議。原審法院判決被上訴人發還第三人美元顯然混淆了行政法律關系與民事法律關系的界線限，在行政判決中追究倆上訴人的民事違約責任，超越了行政審判的權限；上訴人要求被上訴人賠償利息，缺乏法律依據不予采納。依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第二項、第六十一條第（二）項之規定，該院于1999年3月25日作出判決如下：
（一）維持江蘇省如皋市人民法院（1998）皋行初字第64號行政判決中的第一項、第二項的第二部分；
（二）撤銷該判決的第三項、第二項的第一部分；
（三）如皋市公安局在本判決送達之日起30日內返還姜國祥、陳繼銀13100美元。
「評析
本案是一起因涉外勞務糾紛引起的訴訟案件。由于公安機關以刑事偵查手段插手該起糾紛，建筑工程管理局又以第三人的身份申請參加訴訟，使一起本來比較簡單的勞務合同糾紛，釀成一起集刑事法律關系、行政法律關系和民事法律關系一體的疑難、復雜案件。通過對該起案件的審理和評析，對提高我們理順法律關系能力，駕馭行政審判的能力，無疑是有裨益的。
一、公安機關的行為屬刑事偵查行為不能成立，排除本案中存在刑事法律關系
從形式要件上去分析，公安機關以兩原告涉嫌敲詐勒索，辦理了刑事偵查立案審批手續。作為刑事偵查行為的形式要件似乎已經具備了。如皋市人民法院如果審查僅到此結束，那么，公安機關的抗辯意見就能成立，本案的結論也只有一個：以不屬行政訴訟的受案范圍，裁定駁回原告的起訴。一份刑事偵查案審批表的制作對于公安機關來講是舉手之勞，如果僅憑這份手續，卻能將公安機關的真實意圖、實施行為的本質屬性包裝起來，讓其在行政訴訟的鼻子底下溜過去，似乎還不符合行政訴訟法的宗旨，還不符合中央對行政訴訟的一貫要求。無可置疑，判斷公安機關所實施的行為是否屬刑事偵查行為，從形式要件上去審查固然是審查的一個方面，但還存在進行實質審查的另一個方面。兩者相比較，實質審查更為重要。只要我們稍稍涉足一些具體內容，公安機關的行為屬性就不辯自明了。太平洋華海有限公司在兩原告被遣返回國后，即向第三人發來電傳，電傳稱：兩原告損害該公司的利益，公司支付給兩原告的合同外收入屬違法所得，要求國內根據合同處理。后經第三人一炒就變成敲詐了。第三人想借助警力迫原告就范，公安機關也是一拍即合，扮演了一場扣押美元的“雙簧”。相比之下，外方公司倒比這兩家國家機關懂法。兩原告的行為充其量違反勞務合同規定，只要根據合同的規定處理足矣。再從如皋市公安局刑事立案表中“案情”欄所概述的案情也能證明這一點。案情稱：如皋市建工局組織去美國關島勞務輸出人員姜國祥、陳繼銀在美勞務期間，違反合同規定，于6月10日私自前往關島勞工部，以美國工人待遇要求，脅迫老板與其結帳，二人共敲詐勞動報酬以外一萬余美元。這里所說的也是違反合同規定。除此，我們還發現：①姜、陳解決糾紛的途徑是正當的，是向美國關島勞工部反映情況；②姜、陳主張的理由也是正當的，是想與美國工人享有同等待遇。這里聽不到原告敲詐、脅迫外方老板的聲音，倒看到了中國新一代勞工主張權利、追求平等不屈的脊梁。
行為的目的是界定行為性質的重要環節。刑事偵查中扣押財、物是為了查明案情證實犯罪。構成犯罪的，將扣押的財、物上交國庫，或返還被害人；不構成犯罪的，將財、物返還原主。如皋市公安局將原告的財產扣押后，并沒有積極地展開偵查，而是草草地將所扣美元交給了第三人。第三人既不是財、物的原主，也沒有證據證明是被害人。被告將所扣美元交給第三人，其目的不是十分清楚嗎？去偽存真，公安機關實施刑事偵查是假，以刑事偵查為名，行保護一方利益是實。被告不能提供證明自己的行為屬刑事強制措施的事實根據，提供的法律依據也明顯被曲解原意和帶有為我所用的痕跡。原審以該行為屬行政強制措施行為列入行政訴訟的受案范圍并確認為違法都是正確的。
二、建筑工程管理局不是行政訴訟的第三人，刪去本案中新增的民事法律關系
