前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的購銷合同范本主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
乙方:
經甲、乙雙方共同協商,一致同意油漆購銷達成以下條款,作為雙方履行購銷合同之準則:
一、產品名稱、商標、規格、數量及金額
1、顏色以甲方確定的樣板為標準。
2、供貨數量以實際為準。
二、供貨方式
由乙方幫助組織送貨到甲方指定庫房,由甲方負責組織卸車及費用。
三、供貨期
當本合同生效后,甲方發出書面訂貨單,乙方收到甲方的每次訂貨單之后7日內按訂貨單數量供貨(不可抗力因素除外)。
四、付款方式
當本合同生效后,甲方提交要貨計劃,同時甲方應向乙方支付全部貨款的30%作為定金,乙方根據此計劃安排生產、送貨,貨到工地、簽收后方可卸貨,甲方從簽收之日起十日內一次性付清全部尾款。
五、驗收
甲方在驗收時當場簽收(蓋章或簽字),作為結算的依據。甲方指定的現場簽收人為xxx。
六、技術要求
甲方在施工之前,乙方對施工操作、注意事項進行指導,并提交有關施工技術、產品性能的詳細資料。甲方必須按技術要求施工,如違背施工技術要求施工,造成的質量問題由甲方負責。如乙方出現產品質量問題而造成的相關責任由乙方負責。
七、違約責任:
甲方如不接受合格的貨物,則無權收回已支付貨款;如乙方提供的產品不合格,甲方可以拒絕收貨并拒付貨款。
八、解決合同糾紛的方式
甲、乙雙方以合同內容為依據,本著相互諒解,相互合作的精神協商解決,如協商無效可向有關合同仲裁機關申請仲裁,也可向法院提請訴訟、裁決。
九、其它約定事項:
十、本合同從簽署之日起立即生效。
1.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份合同,具有同等效力。
2.在甲方未付清訂單的所有貨款前,該訂單所列之貨物的所有權為乙方所有。
3.已調色的產品概不退換。
甲方簽章:乙方簽章:
代表人:代表人:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
油漆涂料購銷合同范本二甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
聯系人:聯系人:
郵編:郵編:
甲、乙雙方均是根據中國法律正式成立、有效存續、正常經營的公司,均具備簽署和履行本合同的全部資質及能力。
甲、乙雙方在平等、自愿、公平的基礎上,經過認真磋商,就甲方購買乙方產品(以下稱“合同產品”)事宜達成以下共識:
1.采購的合同產品
1.1合同產品的詳細規格、說明、標準等內容見附件一《產品明細》)。
1.2合同總金額:¥(人民幣大寫:整)
1.2.1上述價格為甲方在本合同項下應向乙方支付的最終價格,其中已經包括所有的運保費、安裝費、售后服務費和稅費等,除該合同金額外,甲方不再支付任何其他費用。
2.付款時間
2.1付款:甲方預付款10%的定金給乙方,即¥xx,大寫。貨到甲方指定地點并經驗收合格后次日起(三)個工作日內,甲方向乙方支付合同剩余全款(¥xx)。
3.付款方式
3.1所有款項均以人民幣結算,支付方式可為現金、支票、電匯方式。
乙方帳號信息如下(如乙方不另行通知,則甲方按如下執行):
公司名稱:
開戶銀行:
賬號:
4.到貨時間和地點
4.1交貨地點:xx
4.2交貨聯系人及電話:
4.3到貨時間:xxxx年xx月xx日。貨物務必準時到貨,不得以天氣因素推遲到貨時間,請乙方做好一切事物的準備及解決辦法。貨物必須是同批次貨物,不能有任何偏差。如有偏差乙方負全責。
5.包裝及運輸
5.1乙方按照本合同附件一向甲方提供的所有產品及相關配件應當是該產品生產商生產的全新的合格產品;并且該產品應適合長距離運輸,并符合生產商的產品出廠包裝的要求。如果乙方提供的產品的包裝不符合生產商的產品通常出廠包裝的要求,或產品存在劃痕或被毀損的現象,甲方均有權要求乙方更換該產品或做退貨處理。
5.2乙方承擔產品交付甲方前的一切費用及風險(本條款所指交付是乙方將貨物運送至甲方指定地點,并經甲方或甲方的最終用戶驗收合格并出具驗收合格證明后視為交付)。
6.違約責任
6.1乙方在規定期限內不能按時履行義務的,如未能按時交付合同產品或服務,則每延期一天承擔合同金額0.1%的延期交貨違約責任,遲延履行超過10日的,甲方有權單方解除本合同,乙方應承擔合同總金額20%的違約金,如給甲方造成損失的還應負賠償責任。
6.2乙方所提供的產品質量不符合本合同約定標準時,乙方應按照甲方的要求負責及時更換和/或修理,甲方保留退貨的權利。在此情況下,乙方交付不符合合同產品的期間及更換或修理的期間按乙方延期交貨處理,乙方應按每延期一天承擔合同金額0.1%的延期交貨違約金責任。
6.3如果乙方違反了本合同的第9條和第10條,則甲方有權單方以書面通知來解除本合同,并不承擔任何違約責任,給甲方造成損失的,乙方還應承擔損害賠償責任。
6.4若乙方提品或服務不符合合同約定,甲方有權拒付到期款項。
6.5除非本合同另有明確約定,否則本合同中應該償付的違約金或賠償金應當在明確責任后10日內付清,否則按逾期付款處理。守約方可以從其應向對方支付的到期應付款中直接扣除上述違約金或賠償金。本合同約定的違約金不能或不足以補償守約方損失的,守約方有權要求違約方就其損失進一步給予補償或采取其他法律許可范圍內的救濟措施。
6.6甲方在規定期限內不能按時付款,則每延遲一天,支付合同金額0.1‰的違約金,以合同金額5%為限。
7.雙方蓋章簽字回傳,合同即時生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
供應方(簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及其他法律法規,經雙方協商一致,乙方為甲方供應砂石料,簽訂本合同,以資共同守信。
一、 產品名稱、型號、商標、單價:
二、產品質量標準及包裝要求:產品質量標準符合國家砂石料檢測規范標準,以質量監測站檢測合格為準。因砂石料質量不合格引起的一切后果,由乙方承擔一切責任。
三、安全環保要求:合格。
四、交(提)貨單位及方法、運輸方式及地點:每次乙方送料依甲方所購數量進行安排送料。乙方負責貨物運輸,運費由乙方負責。
五、工地材料驗收及收料方法:乙方送到工地的砂石料甲方收料人按本協議要求進行驗收,如有不合格乙方負責無償退換貨物。乙方送到的砂石料甲方收料人按實際所量方數進行計算,砂石料按甲方要求卸到指定地點。確認無誤后,甲方收料人在乙方送貨單上簽字,簽字送貨單甲方保留一份,作為甲乙雙方結算的依據。
六、結算方式:砂石料數量按實際進貨數量(工地簽字的送貨單)計算,單價按本單價執行。所送砂子、石子各以200m³為一結算周期。最后砂子、石子各不足200m³的材料款在施工結束后一個月之內一同付清。施工結束日期以最后送貨日期為準。單價含稅及所有相關費用,乙方為甲方開具正式發票。
七、本合同依法簽訂,經甲乙雙方蓋章和代表人蓋章(或簽字),即具有法律效力,雙方均應嚴格執行,任何一方不得擅自變更或解除,如因故需變動,應經雙方協商一致另立協議后才能變更或解除。任何一方不按規定履行合同,應賠償對方因違約造成的損失并承擔相應法律責任。
八、 其他:
九、 本合同一式二份,自雙方簽字蓋章生效,甲方一份,乙方一份,料款兩清后,此合同自行廢止。
甲方: 乙方:
代表人簽字: 代表人簽字:
經辦人簽字: 經辦人簽字:
地址: 地址:
電話: 電話:
蓋章: 蓋章:
年 月 日 年 月 日
最新砂石料購銷合同范本:甲方:(供方)
乙方:(需方)
本著公平公正的原則經雙方友好協商特達成如下協議。
一、貨物名稱:0.5cm—2cm,2cm—4cm,石子、水洗沙、戈壁料。
二、質量標準:石子、水洗砂、細沙、粒度均勻。水洗砂、細沙的質量在國家標準范圍內。
三、供貨方式:汽運
四、價格:甲方將以上貨物從運至******城的乙方工地,到貨價格為水洗砂**元/m?,0.5cm—2cm石子**元/m?,2cm—4cm石子**元/m?,細沙**元/m?,戈壁料**元/m?,以上價格均為含稅價(出具發票)。
五、供用量:按乙方實際要求用量供應。
六、供貨時間:供貨期從本合同簽定之日起至工程結束止。
七、結算方式:乙方每壹個月將甲方所運砂石料貨款的60%結清。***年**月**日之前將所有剩余款結清。
八、乙方提前一天通知甲方供貨量,如甲方不能按時供應造成乙方損失。按此供應量價款的20%支付違約金(計每車付160元違約金)。
九、甲方貨到現場后所發生的因自身原因造成他人及第三方的損失和人生傷害與乙方無關。
十、此合同自簽訂之日起生效,此合同一式四份,甲方一份,乙方三份。工程結束,本合同自動失效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
最新砂石料購銷合同范本3:需方單位: (簡稱甲方)
供應單位: (簡稱乙方)
為了規范產品交易行為,保護供需雙方合法權益,根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規、明確雙方權利義務關系,保證正常交易程序,經甲、乙雙方協商,一致同意簽訂本合同,以資共同遵守。
一、產品供應要求:
產品名稱 產地 規格等級 數量(T) 單價(元/T) 總價 備注
合計人民幣金額(大寫)
(說明:本表中單價是指砂石料運到交貨地點的價格)
二、交(提)貨時間、地點及方式:
1、工程名稱:
2、產品用途:
3、交(提)貨地點:
4、交(提)貨方式:
5、交(提)貨時間、數量:
6、乙方在產品運抵交貨處后,甲方應提供堆放場地,并做好驗收工作。
7、其他約定:
三、結算和付款方式:
1、結算方式:交易雙方可通過分中心銀行帳戶進行結算。
2、付款方法與期限:
(1) 雙方在合同簽訂后 甲方付款 %;
乙方供貨 %后 甲方付款 %;
乙方供貨 %后 甲方付款 %。
(2) 乙方供貨結束 月內 甲方付清貨款。
(3) 其他約定:
四、技術要求:
1、 乙方應嚴格按照產品標準(生產)供應,超出產品技術標準的特殊要求,由甲、乙雙方協商決定并在3欄中寫清。
2、乙方應按國家標準規定,隨每批產品提供《質量檢驗報告》。
3、其他要求:
五、驗收標準、方法及提出異議期限:
1、乙方應在交貨同時向甲方提交該批產品的《質量檢驗報告》。
2、驗收標準,按該產品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的企業標準驗收。
3、外觀質量及數量應當場驗收。如發現質量問題應在24小時內向上海市建材業質量管理中心或分中心質量管理部門報告。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方非因自身過錯而受到的損失,由乙方按違約責任承擔。
六、有下列情形之一,可以解除合同:
1、甲、乙雙方協商一致;
2、因不可抗力指使不能實現合同目的;
3、在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務:
4、一方延遲履行主要義務,經催告后 天內仍未履行:
5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
以上3、4、5項權利由守約方行使。
七、違約責任:
1、甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如一方違約,由違約方承擔責任,并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。
2、因質量不符合約定,甲方可要求更換或退貨,更換視作逾期交貨,退貨視作不能交貨。
八、解決合同爭議的方式:
本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的,可提請分中心進行調解,如調解不成的向簽約地人民法院提起訴訟。
九、不可抗力:
1、因不可抗力,致使合同不能履行,免除承擔違約責任,但必須及時通知對方,并在合同期限內提供證明。
2、其他:
十、其他約定事項:
十一、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。
十二、合同簽定:
l、本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方印章后生效;如需工商局鑒證的,簽定后生效。
2、本合同簽約地點:
3、本合同一式 份,甲、乙雙方各執 份,上海市建設工程交易管理中心砂石料分中心備案一份,如鑒證、則鑒證機關二份。
供方: 需方:
單位名稱: 單位名稱:
法定代表人: 法定代表人:
委托人: 委托人:
聯系電話: 聯系電話:
電報掛號: 電報掛號:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳 號: 帳 號:
稅號登記號: 稅號登記號:
郵政編碼: 郵政編碼:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
有效期限: 年 月 日 至 年 月 日
鑒證意見:
賣方 (乙方)
雙方根據《合同法》、《消費者權益保護法》等相關法律法規,經協商一致,簽訂以下合同。
第一條 購物明細
乙方按下表所列要求中的紅酒總類和數量,按時按地供貨給甲方:
第二條 質量要求
乙方出售的商品必須符合國家標準、行業標準,如果因乙方所提供的洋酒中存在質量問題而導致的相關法律責任由乙方承擔,并承擔因此給甲方帶來的損失。
第三條 運輸方式及時間:
乙方根據甲方提供時間及地址,于2019年1月10日由汽車將貨物運至成都市成華區雙林路2號6樓12號。經甲方簽字驗收后雙方簽訂《貨物確認單》并辦理相關移交手續,運輸途中由乙方負責貨物安全及運輸費用,因運輸過程中發生意外(除不可抗力外,如地震、水災、風暴等)導致貨物損失的,由乙方承擔相關損失,與甲方無關。
第四條 付款方式
雙方約定,按以下方式付款:甲方在合同簽訂之時向乙方支付現金人民幣貳萬玖仟元整(小寫:¥29000.00元)作為首付款;待到乙方發貨前一日(即2019年1月9日),甲方需按乙方要求,一次性將人民幣貳拾玖萬元整(小寫:¥290000.00)打入乙方帳戶XXX銀行XXXXXXXXXXXXXX;剩余尾款人民幣壹萬元整(小寫¥10000.00元)在貨物運至甲方要求地點,并且驗收合格以現金方式支付。
第五條 違約責任
乙方不能按期交貨,每逾期一天,按總貨值 1 %償付乙方違約金。收付定金的,若乙方無法履行合同,則雙倍償還甲方定金,若甲方不能履行合同,無權要求返還定金。
第六條 爭議解決:
本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲乙雙方先自行協商或提請有關部門調解解決,解決不成時,按以下第 2 項處理。
(1)申請仲裁委員會仲裁
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項:_____________________________________________
第七條本合同一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。合同執行期間,如有未盡事宜。甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方(簽章)__________________
乙方(簽章)_________________
________年_______月_______日
最新酒水購銷合同范本甲、乙雙方本著平等互利,共同發展的原則,經雙方友好協商,簽訂酒水飲料銷售合同,就乙方銷售甲方的各類酒水、飲料達成如下協議:
第一條 甲方權利和義務
1、甲方為乙方提供酒水的正式授權經銷商。(詳見資質證明、營業執照副本及酒廠公司的授權經銷書)
2、甲方應及時向乙方提供宣傳資料和技術支持,并承諾可隨時向乙方提供酒水在銷售過程中,所需的產品的所有證明文件及相關標準、質檢報告等。
3、甲方提供經營產品的名稱、規格、包裝、價格等(詳見報價單),保證供應的所有酒類的質量及標識,保證所品質量達到國家行業要求標準。甲方拒絕提供假冒、偽劣、水貨等產品,維護消費者的正當權益。
4、甲方對乙方的銷售過程、銷售方式和銷售量,享有知情權。甲方將隨時聽取乙方對實際銷售情況的報告和意見。
5、甲方有義務定期或不定期地對乙方進行業務培訓指導,做好營銷后服務工作。
6、乙方銷售過程中,如出現產品質量問題,由甲方協助乙方與生產廠家聯絡溝通共同解決。
第二條 乙方權利和義務
1、乙方同意在經營范圍內銷售甲方經營的酒水飲料產品,并向甲方提供營業執照副本的復印件、法定代表人身份證明及相關資質文件。
2、乙方承諾遵守甲方提供的所有證明文件,要求及相關標準。
3、乙方承諾:如因乙方自身服務方面(非產品內在質量)的問題造成客戶投訴,乙方自行解決。
4、乙方不得將由乙方的責任造成超過保質期或質量不完整的產品提供給消費者,乙方不得仿制或銷售仿制的甲方產品,以保證雙方合法利益,否則后果由乙方承擔。
5、乙方在銷售甲方產品時,不得損害甲方的形象、信譽、標識等行為。乙方只在自己經營的區域內,銷售甲方的產品,不得轉售市場,否則將承擔由此產生的一切后果。
6、乙方應積極配合甲方和廠家在乙方經營區域內的推廣活動,乙方應向下級商、零售商和最終用戶甲方各種新產品信息,并在本地區內積極宣傳推廣。
第三條 銷售產品的意向
乙方在雙方合作期間約定銷售甲方提供如下產品:
紅酒類: 等洋酒系列品牌;
啤酒類: 等系列產品;
飲料類: 等。
第四條 產品價格
**地區按照廠家規定貨價(詳見報價單)如產品調整價格,甲方有權根據市場連動調整價格,但必須提前通知乙方,此行為不構成違約。 凡不執行統一價格,低于標準價格的產品,廠家和甲方不提供銷售獎勵和優惠政策。
第五條 定貨、送貨與退貨
1、甲方在正常業務情況下,每天分 3個時間段 向外發貨,甲方接到乙方電話或傳真定貨通知后,保證24小時內將乙方所定貨及時送到乙方店中。如未按時送達而影響乙方經營,乙方有權要求賠償,以發貨單上日期為準。
2、如臨時增訂或非約定范圍內的產品,乙方應向甲方說明情況,雙方協商解決。
3、乙方收到貨物后應當面立即驗收并簽收,發現問題當即處理,否則應視為收貨無誤。保質期應在進貨時驗證,如要調換新產品應在保質期臨界一個月前提出,否則不得退還,甲方將不承擔責任。
4、乙方如發現質量問題,應當及時通知甲方并封完好樣品,做為憑證以利于同廠家交涉解決。
5、雙方確認:乙方工作人員 為乙方收到貨物的簽收人。如果乙方收貨人員發生變動,應及時以書面形式向甲方說明。
6、乙方退貨時,須和甲方的業務員溝通。乙方向甲方所退的貨,須保存有甲方完整的標識,并保存有完整的包裝,否則,甲方不接受乙方的退貨。
第六條 結算方式
1、 結算方式原則為現結,貨款數額以發貨單為準,即貨款當面兌付。
2、 結算方式為批結的,即第二次送貨時結清第一次的貨款,貨款數額以發貨單為準,結款期限最長不得超過30日。
3、 雙方同意月結的,每月 日為對帳日,每月 日為兌款日,結款數額為對帳單的全部金額。乙方不能按時兌現貨款,經甲方催告后仍未兌現的,甲方有權暫時停止供貨,待貨款結清后繼續供貨。
4、 雙方確認:甲方工作人員 向乙方收取貨款。
第七條 合同解除與違約責任
1、 如果甲方發生下列情況之一時,乙方有權單方解除合同。
a.甲方不能按照合同及時供貨影響了乙方的正常經營。
b.甲方提供假冒、偽劣的產品被顧客投訴,確認屬實。
2、 如果乙方發生下列情況之一時,甲方有權單方解除合同。
a.乙方不能按雙方約定按時支付貨款連續超過兩個月的。
b.乙方經營的主要財產或經營業務轉移、轉讓及資產或信用方面發生重大變化,喪失經營能力的。
c.甲方為乙方唯一指定供貨商,如乙方從其他渠道供貨,則甲方有權收回對乙方的全部獎勵和贊助費用。
3、 乙方未按照約定支付貨款的,甲方有權要求乙方支付違約金,支付甲方10% 的違約金(金額以對帳單/發貨單為準)
4、 如雙方任何一方違反本合同,本合同將自動失效,違約方應賠償由此給
對方造成的經濟損失。雙方任何一方如因單方因素,要求停止履行合同,應提前 一個月 通知對方。否則應視為違約,應賠償由此給對方造成的經濟損失。
第八條 爭議與解決
1、 甲乙雙方在本合同履行期間發生的爭議,應當通過友好協商解決。
2、 協商不成的,可訴訟解決。本合同約定甲方所在地法院為訴訟管轄法院。
第九條 合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止,本合同自雙方當事人簽署日起正式生效。合同期滿后雙方繼續合作,視為本合同繼續有效。
第十條 本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
第十一條 未盡事宜或雙方中的任何一方認為需要變更本合同條款的,應提出書面意見,雙方可另行協商簽定補充協議,與本合同具有同等效力。
甲方:
法定代表人:
乙方:
訂立合同雙方:
購貨單位:__________________,以下簡稱甲方;
供貨單位:__________________,以下簡稱乙方。
經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
1.產品的名稱、品種、規格:__________________.(應注明產品的牌號或商標)
2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第( )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
(在合同中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,合同中要明確規定附件的質量要求;對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的產品,除主管部門另有規定外,合同中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽樣檢驗質量的產品,合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件后需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據。)
第二條 產品的數量和計量單位、計量方法
1.產品的數量:______________.
2.計量單位、計量方法:____________.
(國家或主管部門有計量方法規定的,按國家或主管部門的規定執行;國家或主管部門無規定的,由甲乙雙方商定。對機電設備,必要時應當在合同明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品,應當明確成套供應的范圍,并提出成套供應清單。)
3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法:________________.
第三條 產品的包裝標準和包裝物的供應與回收______________.
(產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。
第四條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1.產品的交貨單位:________________.
2.交貨方法,按下列第( )項執行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3.運輸方式:______________.
4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________.
(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的,應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)
第五條 產品的交(提)貨期限
(規定送貨或代運的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;合同規定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)
第六條 產品的價格與貨款的結算
1.產品的價格,按下列第( )項執行:
(1)按甲乙雙方的商定價格;
(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
(執行國家定價的,在合同規定的交貨或提貨期內,遇國家調整價格時,按交貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,按原價執行。由于逾期付款而發生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的,按合同規定的價格執行。)
2.產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
(用托收承付方式結算的,合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)
第七條 驗收方法________________.
(合同應明確規定:1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛后,由哪一級主管產品質量監督檢查機構執行仲裁等等)。
第八條 對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后,應在10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
(甲方提出的書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)
第九條 乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的______%的違約金。
2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產品包裝不符合合同規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。
6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,辦理解除合同手續。逾期不答復的,視為同意發貨。
第十條 甲方的違約責任
1.甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款______%的違約金。
(違約金視為違約的損失賠償,但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加)
2.甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。4.甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
5.甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第十一條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十二條 其它______________.
按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任后10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或簽證,應送公證或簽證機關)……等單位各留存一份。
購貨單位(甲方):________(公章)
供貨單位(乙方):______(公章)
法定代表人:______________(公章)
法定代表人:____________(蓋章)
地址:____________________
地址:__________________
開戶銀行:________________
開戶銀行:______________
帳號:____________________
帳號:__________________
電話:____________________
合同由其他法律包括婚煙、收養、監護等有關身份關系的協進行規范,不屬于我國合同法中規范的合同在市場經濟中,財產的流轉主要依靠合同。以下是小編為您整理的2021購銷合同模板最新,衷心希望能為您提供幫助!
購銷合同模板1供方:(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
一、產品名稱、型號、數量、金額
二、品名:土耳其窗簾花邊數量:33000碼單價:2.25元/碼(人民幣)總金額:RMB74250元(柒萬肆仟貳佰伍拾元整)
三、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限:甲方必須按乙方確認樣進行生產。所做的大貨必須跟確認樣的品質一樣,包括顏色,花型,門幅、針數等。其中成品樣品必須由需方確認。產品質量按供方提供的樣品驗收,產品質量按行業標準,無搭色,無污點,無漏洞無雜線,鎖角處線頭須修剪干凈。如果供方違反以上質量要求需方則有權扣除供方一定貨款作為質量賠償。具體數額需雙方友好協商解決。
四、交(提)貨地點、方式:需方指定,且供方負責將貨物運至指定倉庫,此運輸費用由供方承擔。
五、包裝標準:
1、包裝整齊,包裝要求嚴密,防止運輸過程中造成產品污損。
2、每包產品需貼上需方的指定條形碼。
3、每包15碼為一個OPP袋包裝。
要求成品花邊完整干凈。
六、驗收標準:
1、以需方指定質檢要求為標準,要求產品表面無漏洞,無抽絲,無污損。
2、每15米有上述情況的產品,需方則有權退回產品。
3、供方產品碼尺必須足碼。
最終碼數按照需方實際檢驗碼數為準。
七、交貨時間:供方需在日之前必須陸續向需方倉庫運送所有合同產品。
八、按照合同要求時間交貨,延遲一個禮拜以上需方有權要求承擔延遲交貨的經濟損失,按照每個禮拜貨款的10%索賠.
九、本合同由雙方于年月日簽署,本合同共2頁,原本一式2份,買賣雙方各執1份。自合同簽訂之日起立即生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
購銷合同模板2需方:(以下簡稱甲方)
供方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》,供需方就翡翠玉鐲購買事宜,經雙方友好協商,達成一致,確立本合同,以明確雙方的權利、義務,確保雙方共同執行。
一、貨物名稱、產地、數量、價款:
二、交(提)貨方式、地點(站):
三、合同總金額:
四、付款方式:先款后貨,交貨前預付30%首付款,計元,余款通過銀行貸款方式于20__年月日前一次性支付。
五、驗收標準、方法及提出異議期限:需方根據國家行業標準驗收,如有產品質量問題,供方無條件將所品運回,造成的工期損失由產品供應商負責。
六、供方提供的貨物必須符合有關質量要求,具體要求:符合國家同類行業標準。
七、結算方式,時間及日期:供方收到全部貨款后即供貨。
八、貨物的所有權:自貨款兩清之日時起移交,但需方未履行支付款義務的,貨物的所有權屬于供方所有。供方有權利對所供貨物進行處理。
九、合同爭議的解釋方式:本合同在履行過程中如發生爭議,由雙方當事人協商解決,在雙方協商同意的基礎上,可以對本合同進行補充,產生的補充文件和合同具有同等法律效力;如雙方協商不同意情況下可以向供方所在地提起訴訟。
十、違約責任:違約方按合同總金額的0.5%/天支付違約金給履約方。
十一、本合同一式四份:供需雙方各二份,雙方代表簽字(蓋章)后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
購銷合同模板3甲方:(采購單位)乙方:(供貨單位)
一、經雙方平等協商,甲方向乙方采購窗簾明細如下:
1、一樓教室:艾菲爾鐵塔布合計用布176.8m,做2.7m高,計:12278.00元。
2、二樓教室:蘋果綠珍珠絨布,合計用布173.6m,做2.2m高,計:8246.00元。
3、辦公室:12公分灰色毛條,合計用布62.8m,做2.5m高,計:3957.00元。
4、共計貳萬肆仟肆佰捌拾壹圓整(¥:24481.00元),實收貳萬叁仟叁佰捌拾圓整(23380.00元)附送辦公室藍色卷簾2個。
二、乙方:自合同簽訂之日起15天之內保質、保量、按時完成加工并安裝完畢,爭取提前3-5天。
三、甲方:預付定金壹萬圓整(10000.00元),余款安裝驗收合格后,一個星期之內全額付清。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
購銷合同模板4采購方:(以下簡稱甲方)
供貨方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》以及相關法律、法規,經友好協商,本著相互尊重、誠實守信的原則,甲乙雙方就甲方采購自動滴灌種植系統產品一批并在單位內安裝自用事項協商同意,并訂立本合同,具體條款如下:
一、甲方認真了解并通過詳細核算,決定訂購乙方如下產品:
產品明細
備注:以上費用含運輸費、安裝費。
二、乙方義務:
1、現場施工人員應遵紀守法,遵守甲方的規章制度。
2、提供的產品必須按照合同規定的數量和技術要求,供貨及安裝期時間為一周,計劃從20__年04月29日開始,到20__年05月3日之前完成供貨及安裝。
三、甲方的義務
1、負責施工過程所需要的水電供應,并向乙方服務人員提供相應的支持。
2、提供安全的場所供乙方存放產品和其他工作相關的物品。
3、安排指定人員協助施工,如有變更,應提前一天書面通知乙方并協助相關事宜。
4、指定人員配合項目施工及其驗收。
四、驗收內容:
1、按照甲方采購清單的產品全部安裝到位。
2、按照設計方案的內容菜苗栽種和種子播種完成。
3、全套灌溉設備實現自動供水。
五、結算方式:
1.工程安裝苗木栽育完成經甲方驗收確認后五天內一次性結清。
2.合同執行期間,增加的貨物,經雙方確認后,應在工程結束后一次性結清。
六、爭議解決:
本合同執行中,如發生爭議,雙方應友好協商解決,如協商不成,雙方應向本合同履行地,即深圳市福田區人民法院申請裁決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
購銷合同模板5供貨單位(甲方):
購貨單位(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規之規定,甲乙雙方本著平等互利的原則,就乙方購買甲方產品一事達成如下協議:
一、產品名稱、數量、價格
貨款總額為:叁拾陸萬柒仟元整(大寫人民幣:367000元)
二、貨款結算
1、付款方式:現金支付。
2、甲方開戶行賬號:
3、乙方須一次性向甲方付清貨款,貨款達到甲方賬戶后,甲方于三天內發出貨物及一個月內提供發票。
三、違約責任
甲乙雙方任何一方違約,違約方應按照國家有關法律、法規規定向守約方支付違約金,守約方由此引起的經濟損失,有權向違約方進行追索。
四、附則
本合同雙方簽字、蓋章之日起生效;本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
乙方:
甲、乙方本著平等、互惠互利的原則,經友好協商,達成如下苗木購銷協議:
一、合同的標的、規格、數量、價格
甲方銷售苗木給乙方,具體數量、規格、價格見下表:
樹 種
說明:①本合同苗木的銷售價是上車價,起苗、包裝費、上車費、人工費用由乙方承擔,運費由甲方承擔。
二、質量要求
甲方所提供的苗木質量須達如下標準:①根徑部必須完好無損;②無檢疫病蟲害;③沒有嚴重的機械損傷;④到達目的地后合理栽培能夠成活;
三、付款方式
本合同簽訂生效后預付總合同款30% 萬元定金,其余苗木款為貨到付款
四、交驗貨時間
交貨時間:______年____月_____日前全部交貨完成。
五、雙方的權利和義務
1、甲方應按合同規定的時間和質重,提供給乙方所需的苗木,保證不提供假苗。
2、乙方在本合同規定的提苗期限內不提完所有的苗木,則甲方有權自行處理剩余苗木。
3、乙方在按合同的規定按時支付苗款的前提下,有權要求甲方按合同的規定按時提供所需的苗木。
六、違約責任
雙方均應按合同的規定認真履行各自的義務,如有違約,則違約方須向另一方支付本合同總價____%的違約金。
七、免除責任
雙方在合同的履行過程中,如遇不可抗力事件,致使合同不能履行或不能全部履行的,可免除違約責任,但遇不可抗力的一方應在遭遇不可抗力事件后的七個工作日內及時通知另一方,以免造成更大的損失,如貽誤通知,貽誤通知一方需對因貽誤通知而給另一方造成的損失承擔賠償責任。
八、糾紛的解決
如在合同履行過程中發生爭議,雙方應本若實事求是的態度友好協商解決,如協商不成,則交有管轄權的法院通過訴訟解決。
九、本合同自雙方簽字、蓋章后生效,壹式貳份,雙方各執壹份。
甲方:
法定代表人:
人:
電話:
簽約時間: 年 月 日
乙方:
法定代表人:
人:
電話:
簽約時間: 年 月 日
花卉苗木購銷合同范本二
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為保證甲方更方便、快捷地從合作社采購苗木,本著精誠合作、互惠互利的原則,雙方特訂立本合作意向書,具體合作內容如下:
一、甲方向乙方采購苗木 株,金額為人民幣 .甲方與乙方按實際采購苗木數量,按實結算。
二、苗木采購清單。(附件 附后)
三、交貨地點及方式:乙方負責將苗木保質保量準時送達甲方裝車地點并送裝上車。
四、付款方式:甲方在苗木驗收裝車后即與乙方結算支付苗木款。
五、苗木質量:乙方保證所供苗木達到甲方的質量要求,不符合要求的苗木,甲方立即退貨并不予支付任何款項。
六、違約責任:
1、乙方若所供苗木未達到甲方的質量要求,按所余款項的10%支付違約金。
2、甲方若未按時支付苗木款,每日按需付金額的萬分之一支付違約金。
七、爭議解決方式
合作過程中若發生爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,可向本合同簽訂地人民法院提訟解決。
八、有效期
本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后有效,有效期從 年 月 日至________年 月 日。
九、本合同壹式貳份,雙方各執壹份具有同等法律效力,未盡事宜另行簽訂合同或補充合同。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
地址: 地址:
承攬方:
委托方:
合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《中華人民共和國經濟合同法》及其有關規定,特訂立本合同。
一、承攬標準
二、質量要求及技術標準:以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預付 14.9 萬元,每單款包裝累計達到貨值 15 萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間: 承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后 20 天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質保金2萬元,質保金在結款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關費用。
十、交貨期的約定:交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:自承攬方交付產品之日起,委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗,若產品的數量或質量不符合合同約定,委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議,并不得動用產品,否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷,使用期內發生問題,除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協商解決。
十二、知識產權:委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利,著作權等知識產權,委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書,營業執照復印件(蓋公章),條碼證,QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性,合法性負責,如委 托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛,由委托方承擔一切經濟和法律責任
十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件(蓋公章),QS證,印刷執照復印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十四、除外責任:因不可抗力,停電,主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付,不應視為承攬方違約,但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方,并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上,委托方方有權取消本合同。
十五、違約責任:
1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物,委托方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責調換,并承擔逾期交付的責任;經過調換后,仍不符合合同規定的,委托方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,委托方仍然需要的,應當照數補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定,使委托方錯過了產品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務,雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《中華人民共和國合同法》有關條例的規定執行。
十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決,協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。
購買方(乙方):______________
甲方及乙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關規定,為明確買、賣雙方的權利義務關系,經協商一致,于__年___月__日簽訂商品房銷售合同(以下稱“該合同”),并同意根據該合同之有關規定簽訂本協議,以補充該合同未盡善之部分,共同遵守。
1.甲方依據《商品房銷售許可證》第____號將在____市區____路____號的____單元____層____號的商品房(以下稱“該商品房”)出售給乙方。
2.土地使用期限自____________起____________止。
3.該________之建筑材料及設備以附錄________為標準。
4.甲、乙雙方同意按附錄所列之該商品房售價及付款辦法付款。對交款日期及付款方式,乙方必須嚴格遵守。
5.如乙方未能根據附錄____之規定期限依時交付樓價款者,由滯付之日起計算直至付款之日止,乙方每日須按該合同第____條向甲方支付該合同所列出之滯納金。同時甲方還可以書面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依時支付樓價欠款及/或滯納金,甲方有權視乙方違約而作中途退房處理并有權終止該合同及本協議。甲方可以書面通知乙方解除該合同及本協議,并報知_______市房地產管理機關備案后另行出售。乙方已付之樓價款由甲方按該合同第八條之規定扣除違約金及/或滯納金,并于甲方將該商品房另行售予他人時,賠償甲方因轉售引致的損失后,退回乙方。轉售如有盈余,則歸甲方所有。乙方已付樓價款不足以支付違約金及損失賠償時,甲方保留追究乙方法律責任之權利。
6.乙方應于甲方發出該商品房交付使用通知書之日起十四天內,按甲方指定的地點及方式付清樓價余款(若有)、滯納金(若有)及其他乙方在該合同及本協議下應繳的款項,并接受甲方移交鎖匙;否則甲方將有權根據本協議第5條收取滯納金及/或違約金并安排處理該商品房,乙方不得對此提出任何異議。乙方并須向甲方負責因乙方逾期收摟而引致的任何損失及費用。收樓前如該商品房有未妥善之處,乙方不得藉此拒絕收樓。
7.乙方繳清本協議第6條的款項后,應即辦理領取該商品房鎖匙的手續,甲方向乙方移交鎖匙當天即視為乙方實際對該商品房收樓之日。如乙方于繳清該款項后十天內仍未辦理該手續,視為乙方已實際收樓。
8.在乙方實際對該商品房收樓后如該商品房被他人占用或遭受損毀或物業內部的設備、設施被破壞,概由乙方自行負責。
9.如遇下列特殊原因,甲方可無須根據該合同所訂定之日期將該商品房交付乙方,并可延期交付該商品房予乙方使用,而不用承擔任何違約金及/或滯納金。
(1)人力不可抗拒的自然災害或其他事故;
(2)施工過程中遇到不能及時解決的異常困難及重大技術問題;
(3)其他非甲方所能控制的因素;
(4)承建商之延誤;
(5)市政府配套設施及安裝之延誤;
(6)政府部門延遲文件之批準;
(7)圖紙之更改;
(8)無法預見的意外事件;
(9)為執行當時政府的法規而引致的延誤;
(10)供水、供電部門未能按時接通室內外的水電設施。
甲方應將延期原因以書面通知乙方,乙方不得提出異議。如有特殊需要或在不能預見的情況下,甲方須再度延期支付該商品房予乙方使用,甲方則須出示承建商有關文件及得到有關政府部門的批準,方可再度延期。
10.除甲方根據該合同或本協議之規定有權逾期交房外,如甲方逾期交付該商品房予乙方使用,由該合同或本協議規定的期限或經延期屆滿之日起至交付使用日止,甲方須按該合同第_______條之規定向乙方支付該合同所列出的滯納金。但如果由該合同期限或依本協議第9條款經延期后之日起一百八十天后,甲方仍未能將該商品房交付乙方使用的,即視為甲方違約。屆時乙方有權在三十天內單方面以書面提出解除該合同及本協議,并報_______市房產管理機關備案。甲方應將乙方已付之一切款項、上述滯納金及該合同第_______條規定的違約金在接獲乙方書面通知后三十天內退付乙方(但乙方已付之律師費、公證費、交易費及乙方已向政府繳納的稅費概不獲退還),但乙方將不得要求其他賠償。如乙方在三十天內未以書面解除該合同及本協議,則甲方每月應照以上方法,支付滯納金予乙方。
11.甲方有權更改該商品房之圖紙,如更改后該商品房面積不多于或不少于原出售面積之10%,乙方不得提出異議,但該商品房售價則因面積多少而增減。如少于或多于原出售面積之10%,乙方可選擇接受新面積,而售價亦因面積多少而增減或在收到該商品房交付使用通知書后七天內以書面提出取消該合同及本協議,甲方將在收到通知書后十四天內將乙方所交樓價款無息追還(但乙方已付之律師費、公證費、交易費及乙方已向政府繳納的稅費概不獲退還),甲方亦可以將該商品房另賣予別人。有關該商品房建筑面積、建筑設計、裝修規格以及設備均以房產執照載明為準。該商品房之圖紙及規劃如有更改,以有關部門批準之圖紙及規劃為標準,不再通知。乙方不可提出異議。
12.《房產執照》詳列之面積與出售面積有差距的,差距在正負2%內時,互不補/退差價,超過正負2%之部分,甲、乙雙方應當互相返補。
13.甲方須根據該合同第五條款負責保修該商品房,但對因任何不可抗力或由乙方過失或其他人為原因造成的損壞或改動或在保修期滿后出現的問題概由乙方負責,甲方不負保修之義務。如該商品房經乙方裝修改變原狀,甲方亦無須負保修之義務。
14.乙方除按時繳付該合同及本協議規定之樓價款外,并同意在簽訂本協議及在接收該商品房之前,按政府部門和甲方及大廈管理公司之要求繳清契稅、交易費及管理費、保證金等應付之費用。
15.乙方在接收該商品房后,須承擔該商品房的一切風險及負責支付該商品房的一切稅費及/或其他費用。
16.乙方使用該商品房時必須遵守中華人民共和國國家法律、法令和社會道德,乙方所購商品房只可作附錄所列用途使用,并確認和遵守該大廈管理公約。乙方在使用期間未得該大廈的管理人及責制市有關的建設和房地產管理部門批準,不得擅自:
(1)改變該商品房的外觀及結構;
(2)改變使用功能;
(3)設置工場;
(4)儲存任何違禁品;
(5)在該商品房內加建任何部分和上蓋。
如確需改變,乙方應取得設計之有關部門和房產管理之有關部門的同意,并辦理相應的手續,且該商品房如有損壞應自費修繕。乙方因裝修而影響該大廈的整體觀瞻,甲方有權提議改變或終止乙方裝修。因乙方擅自改變該商品房的外觀及/或結構而損害了他人利益或者造成嚴重后果,所引起的法律及經濟責任概由乙方完全承擔。
17.自本協議簽訂日起,乙方或其承讓人應按政府有關規定繳納該商品房土地使用費及其他一切應繳之費用及稅項。
18.該商品房建成后乙方享有該商品房之房產權及相當于該商品房建筑面積占大廈總面積比例的土地使用權,該大廈除甲方已售出的房屋外全屬甲方所有。甲方有權保留以下絕對權利而不需得到乙方同意:
(1)按政府的規定制定大廈管理公約,決定大廈管理人、管理費用的分攤及管理人的酬金;
(2)將該大廈任何部分(除該商品房及其他已賣出的單位外)改變為該大廈之公共部分,及隨時收回該部分歸甲方所有;
(3)將該大廈任何部分(除該商品房及其他已賣出的單位外)賣出或交還政府;
(4)有權更改該大廈或其中任何部分之名稱及編號,無須向業主負責任何因此而引起的損失、費用或開支。
19.乙方在轉讓該商品房時,應于有關轉讓文件簽署之日起立即就使用變化情況以書面通知管理人(管理人未收到通知前乙方要負責該商品房應支付的管理費用)。
20.該商品房于交付后,由甲方委托之公司負責及實行統一管理。乙方理解并同意由甲方擬訂的該大廈之管理公約為該合同及本協議不可分割之組成部分。乙方必須在簽署該合同及本協議之同時,與甲方簽署該大廈之管理公約的承諾書。乙方的承讓人必須簽署該大廈管理公約之承諾書,同意無條件嚴格遵守所有該大廈管理公約之條款、規定及分擔與管理該大廈有關的一切費用和稅項而不得提出異議。
21.乙方出租、轉讓、繼承或抵押該商品房時,必須向房管部門辦妥合法手續。出租、轉讓、繼承及/或抵押合約中必須載明受讓人、租用人、繼承人、抵押權人應當無條件接受大廈管理公約。受讓人、租用人、繼承人必須在和該大廈管理人簽訂該大廈之管理公約的承諾書后,方可占用該商品房。受讓人、租用人、繼承人向管理人簽訂承諾書之前的一切管理費用由乙方承擔。
22.乙方及其承讓人必須根據中華人民共和國和當地有關的法律及政令按時繳交應繳付的地稅及其他市政通訊、水、電費用。同時乙方及其承讓人于入住時必須償還甲方代墊付之水、電力、煤氣、電話等之開戶費、按金、表費等支出。
23.如乙方更改通訊地址,必須以書面通知甲方。
24.甲方根據該合同及/或本協議發出通知書予乙方(包括交付使用通知書),如甲方根據其記錄之乙方最后通訊地址,經郵局將通知書寄往乙方,在寄出48小時后,甲方可當作乙方已收到通知書處理。
25.本協議為該合同的組成部分,有同等法律效力。
26.本協議的訂立、變更、解除、終止及訴訟均依照中華人民共和國法律、法令和地方政府有關規定,并受其制約。
27.本協議的附錄均為本協議的組成部分,本協議書寫及印刷之文字均具同等效力。
28.甲、乙雙方如在履行合同中產生爭議,應及時協商解決,協商不成時,雙方可直接向有管轄權之人民法院起訴。
29.該合同及本協議一式四份,甲、乙雙方各執一份,送所在地房地產交易市場登記機關一份、公證機關一份。各份均具同等效力。
甲方:(蓋章)_________ 乙方:(蓋章)_________
地址:_________________ 地址:_________________
法定代表人(簽名)_____ 法定代表人(簽名)_____
人:_______________ 人:_______________
開戶銀行:_____________ 開戶銀行:_____________
賬號:_________________ 賬號:_________________
電話:_________________ 電話:_________________
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國食品衛生法》、教育部、衛生部《學校食堂與學生集 體用餐衛生管理規定》及廣東省教育廳《廣東省高校食堂外包經營資格準入試行辦法》等文件,在平等、自愿、協商一致的基礎上,簽訂本合同。
第一章 食堂場地及設備租賃
第一條 食堂場地情況
甲方同意將佛山市禪城區衛國路校區食堂(建筑面積的 平方米)及南海區官窯校區食堂(建筑面積的 平方米)出租給乙方使用。
第二條 場地用途
房屋用途為餐飲加工、銷售服務。除雙方另有約定外,乙方不得任意改變房屋用途,或租賃給第三方使用。
第三條 租賃期限
租賃期限自 20xx 年 8月 1 日至 20xx 年 7 月 25日為止。20xx年8月至20xx年1月,即租賃期限所屬的第一個學期為試運營考察期。
第四條 租金和盈利標準
(1)甲方不收取乙方的經營租金及管理費,即乙方無償使用甲方的房屋和設備等;水電費按實際使用量減半繳納,繳納標準按當地水電價格(注:乙方不得故意棄置燃油、燃氣加工設備而專用用電設備)。
(2)乙方應不斷改進和完善經營管理,切實把握成本控制環節,確保微利經營。為此,應在以下環節上下功夫:①乙方承包期間的經營純利潤不高于營業額的5%(含本項目經理人薪酬),若當月利潤高于營業額的5%,多出的部分歸甲方支配,用于補貼下月的學生伙食或添置必要的設備;②若當月的利潤低于5%或為虧損,則由乙方承擔經營管理不善的責任。
(3)乙方應實行有效的成本管理,控制好經營活動各環節的成本,各項直接和間接成本不應超過營業額的35%。其中,人力資源成本(工資總額)一般不得超過營業額的13%(本項目經理人薪酬不得列入);燃料費應控制在營業額的10%以下;水、電費總和不應超過營業額的2.5%;采購所需的交通運輸費用總計(含車輛規費)不得超過營業額的1%;服裝和體檢費不得超過營業額的1%;其他可預見和不可預見的經營管理費總計(含設備維修費、清潔衛生費等)不應超過營業額的1%。乙方應當控制毛利率不得超過35%,各種食材(主副食品原料)采購成本不得低于65%。對此,甲方有權全程監管,乙方必須予以配合。
(4)乙方在經營活動中必須建立規范的、可供甲方核查的財務帳冊,并向甲方按日遞送報表,按月結算。乙方違反日報、月結制度的,甲方有權拒絕付款。
第五條 甲方同意將出租房屋的廚房設備,餐廳設備等一批(詳見設備清單)同時無償租賃給乙方使用。
第六條 雙方對出租的房屋產權、質量、經營資質和乙方經營的承諾
(1) 甲方保證出租的房屋沒有產權糾紛,除另有協議約定外,有關房屋的工程驗收、安全防火、抵押債務、租金等,甲方均應在交付使用前辦結。簽訂本合同后如有上述未清事項而影響乙方正常經營,由甲方承擔全部責任,由此給乙方造成的經濟損失,由甲方負責賠償。
(2) 乙方應具備符合國家規定和甲方要求的經營資質,如乙方未能提供相應資質文件,達不到相關要求,或有虛假承諾的情形,則甲方有權終止合同,并要求乙方承擔違約責任。
(3) 乙方在經營期間應嚴格執行高等學校的各項管理規定,自覺維護高校的和諧穩定。因乙方的經營行為導致違反上述要求的,甲方有權終止合同,并要求乙方承擔違約責任。
第七條 房屋及附屬設備的維修及養護責任
(1) 租賃期間,甲方應對所出租房屋的主體結構、水、電、燃氣及管道,下水道及抽排系統等基礎設施每年檢查一次,確保房屋主體結構的安全及水電燃氣主線管道、下水道的正常運行。甲方如需對上述設施進行正常維護,乙方應予積極配合,不得阻撓施工。