承攬加工合同精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的承攬加工合同主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：承攬加工合同范文

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定 作 方：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條 技術資料、圖紙提供辦法

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

第2篇：承攬加工合同范文

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條　加工成品：

─────┬─────┬──────┬───────┬──────

│品　名│規　格│單　位　│數　量│備　注　│

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│　│　││　││

├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

│　│　││　││

─────┴─────┴──────┴───────┴──────

第二條　加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條　技術資料，圖紙提供辦法1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條　價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條　驗收標準和方法1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

第七條　交（提）貨的時間和地點1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條　包裝要求及費用負擔

第九條　運輸辦法及費用負擔

第十條　結算方式及期限

第十一條其他如：1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

第十二條承攬方的違約責任：

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條　定作方的違約責任：

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條　糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）

代表人：____________________（蓋章）

地址：________________________________

電話：________________________________

開戶銀行：____________________________

帳號：______________________________

承攬方：__________________________（蓋章）

代表人：__________________________（蓋章）

地址：_________________________

第3篇：承攬加工合同范文

地址:×××工業城

法定代表人:

營業執照證號:

乙方： （承攬方）

地址:

法定代表人:

營業執照證號:

合同編號： 合同簽訂地：×××工業城內

乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

一、 本合同所指加工行為是：

甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

二、 本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、 加工零部件的技術標準（包括質量要求）：

甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求

備 注

四、 加工零部件價格及加工費的確定：

1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

3. 加工費計算方法：

(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、 加工訂貨：

1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

(1) 甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。

(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

3. 如甲方通知取消訂單：

第4篇：承攬加工合同范文

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

一、程概況

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司

二、工程承包范圍

1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。

4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

5、土建工程結束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

第5篇：承攬加工合同范文

發包人(甲方)：__________________

住 所：______ 電話：______傳真：______

委托人：______ 電話：______ 傳真：______

承包人(乙方)：__________________

住 所：______ 電話：______

法定代表人：______ 電話：______

本工程設計人：______ 電話：______

施工隊負責人：______ 電話：______

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等 、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程)，達成如下協議：

第一條 工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____種承包方式。

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工，發包人包料。

(附件：經雙方當事人簽字確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》)

第二條 施工圖紙

雙方施工圖采取下列第 種方式提供：

a.發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

b.發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫) 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前 天取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

第三條 甲方工作

1、 開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、 辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

3、 提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

4、 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、 施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、 按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

第四條 乙方工作

1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認;

2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線;

4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的暢通;

5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間;

6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;

7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

第五條 關于工期

1、工程期限___天，開工日期__年__月__日。竣工日期__年__月__日。

2、因甲方及其人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其人(代表)原因導致工期延誤的，工期不予順延。

3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：

a. 遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水停電、天災、戰爭、暴亂等不可抗力的。

b. 經雙方同意的工程量變化和設計變更;

c. 因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成的工程延誤。第三方因素包括但不限于所在地(小)區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為。

d. 經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費。

e. 經甲乙雙方同意工期順延的其它情況。

第六條 關于材料供應和保管

1、 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應當將材料和設備按時按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽字確認。

2、 對于一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。對于因此造成的費用增加部分，由提供方承擔。

3、 材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

第七條 關于質量和驗收

1、 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB 50327-2001)為質量評定驗收標準。

2、 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續。甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。

3、 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。

4、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。

5、 驗收時，工程項目合格率達到 %時(以工程價款比例為準)，其它不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的)的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方應予以承認。

6、 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽置生效之前已經對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。

7、 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：

8、 工程未驗收的，甲方不得先行使用。

第八條 關于工程價款及結算

1、 雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

a.合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

支付次數 支付階段或時間 支付金額

第一次 支付____元;

第二次 支付____元;

第三次 支付____元;

第四次 工程驗收后____天 工程總造價的5%約____元。

b. 其他支付方式：_____________

2、雙方同意工程的結算方法按下列第 種進行結算：

a、固定價格，本工程總價款為 元;

b、單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是，總價不得超過 元;

b1.乳膠漆和油漆類為：墻面面積(減門不減窗)+墻面面積頂面面積+6%(前兩者的和)

b2.瓷磚面積為：實際面積+6%

b3.實木地板面積為：實際面積+6%，拼花部分+10%

b4.木工衣柜類面積為：實際面積平方米取整數值，小數位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按一平方米計算。

B5.其他按項項目按項計算。

B6 .其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%(實際面積)

B7.估價項目測量后再具體報價。

B8.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。

3、特別費用的約定

a. 施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。

b. 施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。

c. 合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的，由乙方負責繳交。

d. 物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方應當負責交涉或向乙方補貼差額。

4、乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項甲方應按預付50%，項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%的，甲方應實際比例先支付給乙方備料。

5、工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后__日內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。

第九條 工程預算文件(表)屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

第十條 責任與罰則

1、 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人士包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。

2、 因乙方及其人(代表)的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付 的違約金。

3、 因甲方及其人(代表)的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。4、 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照 支付乙方延期付款違約金。

5、 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責

6、 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

7、 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。

第十一條 雙方如對合同的執行發生爭議，應通過友好協商解決。如協商無效的，可提交人民法院訴訟。

第十二條 附則

1、本合同一式兩份，雙方各執一份，同具法律效力。

2、本合同履行完成后自動終止。

甲方：(簽字) 乙方公司(蓋章)：

現場代表(簽字) 現場代表：(簽字)

證件名稱： 證件名稱：

頒發機構： 頒發機構：

第6篇：承攬加工合同范文

其一般法律特征在于：

（1）承攬人以自己的設備、技術和勞力獨立地為定作人完成一定工作；

（2）其合同標的為具有特定性的工作成果，它在合同成立時尚不存在，而一經完成后即特定化，具有不可替代性；

（3）承攬物在加工過程中遭受的意外滅失風險由承攬人獨立承擔。

【法律依據】

《民法典》第七百七十條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付報酬的合同。

承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。

《民法典》第七百七十一條承攬合同的內容一般包括承攬的標的、數量、質量、報酬，承攬方式，材料的提供，履行期限，驗收標準和方法等條款。

第7篇：承攬加工合同范文

定作人：____________簽訂地點：______________

承攬人：____________簽訂時間：______________

第一條加工物(注：空格如不夠用，可以另接)

加工物名稱

規格型號

計量單位

數量

報酬

交貨期限及數量

單價

金額

合計

合計人民幣金額(大寫)

第二條定作人提供的材料(注：空格如不夠用，可以另接)

材料名稱

規格型號

計量單位

數量

質量

提供日期

消耗定額

第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。

第四條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________。

第五條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第六條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：___________________________。

第七條定作人協助承攬人的事項與要求：______________________________。

第八條加工物的技術標準、質量要求：______________________________。

第九條加工物的包裝要求及費用負擔：______________________________。

第十條加工物的交付方式、期限及地點：______________________________。

第十一條加工物的驗收標準、方法、期限及地點：______________________________。

第十二條承攬人對加工物質量負責的期限及條件：______________________________。

第十三條定作人應在年月日前向承攬人交付定金(大寫)______________________________元。

第十四條結算方式及期限：______________________________。

第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

第十六條本合同解除的條件：

(一)定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。

(二)___________________

第十七條定作人違約責任：__________________

承攬人違約責任：__________________

第十八條合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：(只能選擇一種)

(一)提交_____________仲裁委員會仲裁；

(二)依法向__________人民法院起訴。

第十九條其他約定事項：__________________

定作人

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委托人：

電話：

電報掛號：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

承攬人

單位名稱(章)

單位地址：

法定代表人：

委托人：

電話：

電報掛號：

開戶銀行：

帳號：

郵政編碼：

鑒(公)證意見：

經辦人：

鑒(公)證機關(章)

年月日

(注：除國家另有規定外，

第8篇：承攬加工合同范文

承攬方_____________ 簽定地點：

簽定時間： 年 月 日

依據《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定。經雙方協商，簽定本合同，共同信守。

第一條 廣告承攬要求。

1. 1項目（媒介）：__________________________

1. 2廣告內容及有關證件的名稱、編號________________________

承攬方應按《廣告管理條例》等有關規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任，向委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3時間：________________________________________________

1.4顏色：________________________________________________

1.5規格或材料：________________________________________________

1.6刊播次數、起訖時間、日期：_____________________________________

1.7其他要求：_____________________________________

第二條 廣告費及支付方法。

2.1廣告費

類 別 單 價 數 量 金 額（元） 備 注

設計、制作費

發 布 費

代 理 費

合計金額（大寫）

2.2 結算方式和期限：___________________________________

第三條 驗收方式及時間。

______________________________________________________________

第四條 違約責任。

4.1委托方擅自不履行合同，按未履行部分廣告費用的________%，向承攬方賠付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一 天，按所欠款項的__________賠付違約金。

4.2承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的__________%，向委托方賠付違約金，不能按合同履行超，每逾期一 天，按逾期未完成部分廣告費的__________賠付違約金。

4.3其他違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條 糾紛解決方式。

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（ ）項規定辦理。

1、 向__________ 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。

2、 向__________ 地人民法院。

第六條 雙方商定的其他事項。____________________________________

______________________________________________________________

第七條 附則：

7.1 本合同附件_________，名稱___________________________________

______________________________________________________________

7.2 本合同有限期限：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

·廣告制作合同 ·小區廣告合同 ·電梯廣告租賃合同 ·廣告刊登合同

委托方： 承攬方：

單位名稱（蓋章）： 單位名稱（蓋章）：

地 址： 地 址：

郵政編碼： 郵政編碼：

法定代表人： 法定代表人：

委托人： 委托人：

電 話： 電 話：

開戶銀行： 開戶銀行：

第9篇：承攬加工合同范文

承攬人：________________________

簽訂地點：______________________

簽訂時間：________年____月____日

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限……

第二條 定作人提供的材料……

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：__________________________

第四條 加工物的技術標準、質量要求：_______________________

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：_______________________________

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：_________________________________

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：_____________________________

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_______________

第十二條 報酬的結算方式及期限：____________________

第十三條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________元。

第十四條 本合同解除的條件：______________________________

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是。否）可以留置加工物。

第十六條 違約責任：_____________________________

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

（一）提交 ________________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院。

第十八條 其他約定事項：____________________________

定作人

單位名稱（章）

單位地址：

法定代表人：

委托人：

電 話：

電報掛號：

開戶銀行：

帳 號：

郵政編碼：

承攬人

單位名稱（章）

單位地址：

法定代表人：

委托人：

電 話：

電報掛號：

開戶銀行：

帳 號：

郵政編碼：

鑒（公）證意見：

經 辦 人：

鑒（公）證機關（章）

年 月 日